造房合同怎么写

发布时间：2024-02-19 15:10:40 来源：1569下载站作者：小何安置房合同门面房合同

造房合同怎么写【篇1】

商品房合同

一、

商品房合同是房地产市场中的核心文件，用于明确买卖双方的权益和义务。它是购房者和开发商之间的约定，对双方非常重要。本文将详细解析商品房合同的内容及其相关要点。

二、合同背景

1.1 合同的目的和目标

要明确合同的目的和目标，合同的目的是明确双方的权益和义务，确保交易的公正和合法性。

1.2 合同形成的过程和条件

合同形成的过程通常包括购房者提交购房申请、开发商确认申请信息、签署预售合同、签署正式合同以及付款等步骤。

三、合同主要内容

3.1 买方和卖方的基本信息

买方包括购房者的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息，卖方包括开发商的公司名称、地址、法定代表人等基本信息。

3.2 房屋的基本情况

包括房屋的地理位置、面积、楼层等基本情况，确保购房者可以了解房屋的具体情况。

3.3 房屋价格和支付方式

明确房屋的总价款、首期款、贷款方式等，确保购房者可以了解房屋的总价格和支付方式。

3.4 房屋的交付时间和质量要求

确定房屋的交付时间，并明确房屋的质量标准，确保购房者可以按时收到符合质量要求的房屋。

3.5 房屋的权属和产权证书

明确房屋的权属归属和产权证书的办理程序，确保购房者能够合法拥有房屋。

3.6 违约责任和纠纷解决方式

明确双方在合同履行过程中的违约责任和纠纷解决方式，确保双方能够合理处理合同履行中的问题。

四、合同的注意事项

4.1 阅读合同内容

购房者在签署合同之前，应当仔细阅读合同的内容，了解自己的权益和义务，确保合同的公正性和合法性。

4.2 注意合同附件

合同附件通常包括房屋规划图、建筑装修标准、备案材料等，购房者应当仔细查看附件的内容，确保与合同一致。

4.3 注意风险提示

合同通常会涉及房屋市场的风险提示，购房者应当仔细阅读并了解房屋市场的风险因素。

五、合同的签署与履行

5.1 合同的签署

购房者在确认无异议后可以与开发商签署正式的商品房合同，确保合同的合法性和有效性。

5.2 合同的履行

双方应当按照合同约定履行各自的义务，确保合同的有效履行。

六、合同的纠纷解决

合同纠纷的解决通常包括协商解决、向房地产行业主管部门投诉、提起法律诉讼等方式。

七、合同的注意事项

与购房者和开发商签署合同时，应当注意保留相关证据，避免出现合同纠纷时无法证明自己的权益。

八、

商品房合同作为购房者和开发商之间的重要文件，在购房过程中起到了重要的作用。购房者应当仔细阅读和理解合同的内容，确保自己的权益。开发商也应当诚信履行合同，确保交易的公正和合法性。只有通过合同的双方共同努力，购房交易才能顺利进行，产生良好的社会效益。

造房合同怎么写【篇2】

房层租合同是指房东和租户之间签订的一份法律文件，用于规定双方在租赁房屋方面的权利和义务。房层租合同的签订对于保障租户的合法权益和维护房东的合法权益非常重要。下面将详细介绍房层租合同的内容，以及如何撰写一份详细具体且生动的合同。

首先，一份具体明确的房层租合同应包含以下几个重要要素：

1. 合同的订立和当事人的说明：合同应明确双方当事人的姓名、住所和联系方式，以及合同签署的日期。

2. 租赁物的描述：合同应详细描述出租房屋的具体位置、面积、格局和配套设施，以确保租户明确租赁物的情况。

3. 租赁期限和租金：合同应明确租赁开始和结束的日期，以及租金的金额和支付方式。同时，还应规定租金的递增或调整方式。

4. 押金和违约责任：合同应明确租户需要支付的押金金额，以及当租户发生违约情况时的违约责任。

5. 使用规定和维修责任：合同应明确租户在使用房屋时的注意事项，如禁止擅自改动房屋结构、禁止非法活动等。同时，还应规定租户在租期内对房屋的维修责任。

6. 合同解除和争议解决：合同应规定双方解除合同的条件和程序，以及在发生争议时可以采取的解决方式，如协商、仲裁或法律诉讼等。

撰写一份详细具体且生动的房层租合同需要注意以下几点：

1. 使用简明清晰的语言：合同应使用易于理解的语言，避免使用过于复杂的法律术语。这样可以确保租户能够清晰地理解合同的内容。

2. 具体描述房屋状况：在合同中详细描述房屋的位置、面积、格局和配套设施等信息，以确保租户对房屋的状况有准确的了解。

3. 明确约定各方权利和义务：合同应明确约定双方在租赁期限、租金、押金、维修责任等方面的权利和义务，避免产生纠纷。

4. 引入案例和实例：通过引入一些实际案例和实例，可以使合同的内容更加生动具体，帮助租户更好地理解和遵守合同规定。

5. 合同格式规范：合同应采用规范的格式，包括页眉页脚、目录等。同时，应注意字体、字号和行间距的统一，以增加合同的可读性。

总之，一份详细具体且生动的房层租合同对于双方的权益保护至关重要。合同的内容应明确、具体，避免模糊和歧义，以便租户能够清晰地了解并遵守合同规定。同时，合同的撰写应使用简明清晰的语言，并引入一些实际案例和实例，以使合同更加生动具体。只有这样，才能确保房东和租户的权益得到有效保障，从而促进租赁市场的健康发展。

造房合同怎么写【篇3】

甲方(房屋所有权人)：

身份证号代理人：

身份证号：

乙方(买受人)：

身份证号：

代理人：

身份证号：

丙方(居间人)：

根据国家有关房地产交易法规,甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋买卖及居间事宜达成如下协议：

第一条权属情况：

甲方自愿将下列房屋(下称该房)出售给乙方，并承诺确保该房的权属明晰，无任何产权、债务纠纷及其他遗留问题，确保产权证的真实性、合法性与可售性，并已征得房屋共有权人一致同意出售该房，该房基本情况为：

1、房屋所有权人，产权证号。

2、房屋坐落于，建筑面积：平方米，建筑年代，房屋用途，层次/层数，以上指标均以房屋所有权证登记为准。

杂间)建筑面积平方米。□仅有使用权□有权属证明。

室内装修及家电家具清单：□水□电□气□闭路电视(含机顶盒)设施均已开户，并能正常使用;

配套设施、室内装修和其他相关内容，乙方对该房现状已进行了实地查验无异议，且对上述情况作了充分了解，自愿购买该房产。

第二条房屋价款：

甲乙双方约定房屋及其□附属用房、□附属装修、□配套设施、□家电家具的成交总价为￥元，大写(人民币)：佰拾万仟佰拾元整。

第三条购房定金：

签订本合同时乙方须支付购房定金￥元，大写(人民币)：拾万仟佰拾元整，该定金由x方代为保管，用于□冲抵房款、□冲抵过户等费用。

第四条付款方式：乙方选择以下第( )种付款方式

1、一次性付款

⑴、签订本合同后甲方须将(房屋所有权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票)等交易资料原件交丙方保管。

⑵、甲乙双方约定于________年____月____日前随同丙方一起到房产登记部门办理产权过户手续，过户之前乙方须将成交总价款转入丙方指定的银行账户，待产权过户手续办理完毕当日由丙方转付收到的房款￥元给甲方。

2、银行按揭贷款付款：

⑴、签订本合同后甲方须将(房屋所有权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票)等交易资料原件交付丙方保管。

⑵、甲、乙双方须于________年____月____日前将银行按揭所需资料(甲、乙方夫妻双方的身份证、户口本、结婚证等复印件、乙方夫妻双方收入证明原件、银行流水账单及其他相关证件)交至银行，并在银行通知的时间内配合银行办理贷款审批和产权过户手续。任何一方迟延交付材料、延迟办理过户时间超过10天，则视为其根本性违约，另外一方可主张解除合同并追究其违约责任。

⑶、首付款由乙方于________年____月____日前划入银行指定的账户，按揭款由银行直接转至甲方帐户，按揭款金额以银行审批的额度为准，如实际审批数额不足乙方申请的额度，乙方应在房产交易过户之日前将差额补足给甲方，否则甲方有权不予配合过户。

3、公积金贷款付款：

⑴、签订本合同后甲方须将(房屋所有权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票等)交易资料原件交付丙方保管。

⑵、甲乙双方约定于________年____月____日办理该房产权过户手续，乙方须于过户之前将首付款￥元转入丙方指定的银行帐户。产权过户手续完成，由丙方转付此首付款给甲方，剩余房款于乙方公积金贷款到账当天转至甲方。

⑶、乙方必须确保自己有公积金贷款的资格，公积金贷款金额以公积金中心审批额度为准，如实际审批数额不足乙方申请的额度，乙方应在公积金贷款到账当天将差额补足给甲方，否则甲方有权不予交房。

第五条房产交易税费的负担：

费由x方承担;若甲方原购房时未交房屋相关税、费，则由甲方负责补交;甲方不能提供原始购房发票须补交的税、费由方承担;

费由乙方承担;

费由x甲方承担，过户给乙方时税、费用由乙方承担;

第六条产权过户、贷款手续的办理及费用负担：

1、本次交易产权过户手续由x方负责办理;

办理提前还贷手续，则还贷所需资金由x方支付，不足部分由x方支付。此款于银行审批通过后支付。

产权过户手续之日起天内甲、乙双方必须配合办理，否则视为其悔约。

4、产权证办理完后，乙方必须按银行通知的时间2天内及时到场办理抵押登记和贷款手续。否则，守约方有权追究违约方责任。

评估费及贷款所需其他费用由乙方承担。

乙双方办理完产权过户签字手续之日起乙双方或任何一方原因导致不能如期完成的，丙方不承担责任。

第七条交房约定

过户费用及承担总房价20%的违约金。

电、气、闭路、房屋维修基金、物业管理等过户的押金，于甲方办理完交房手续及水、电、气、闭、卫生费、物管费清算后，将余款退还甲方。

设备及家具等交房给乙方，不得在交房前损坏、拆除及搬走相关装修、设施、家具，否则甲方须支付乙方等额赔偿金。

4、交房前产生的与该房屋相关的一切债权债务由甲方负责，交房后产生的与该房屋有关的一切债权债务由乙方负责。

第八条丙方中介服务的内容及佣金标准

协助成交。

乙双方或其中一方违约造成本合同无法履行，丙方中介佣金按总房价的2%收取，由违约方全额支付。不管任何一方违约，丙方的佣金都可从定金中优先扣除。

第九条丙方代办服务的内容及代办费标准

乙方委托丙方代为办理：□房屋所有权证过户手续、□国有土地使用证过户手续，(□ )，丙方向乙方收取的代办费标准为￥元。

第十条违约责任：

1、乙方应向银行提供真实的贷款人个人资料，并确保贷款人具备贷款的条件，如因贷款人不符合贷款条件或因银行政策变化而导致贷款不成，则⑴乙方应改贷款方式改为一次性付款，过户及付房款时间为：从乙方获知不具备贷款资格之日或银行政策变化之日起xx天内付清全款，逾期按合同约定的总房价的0.1%/天收取违约金归甲方所

⑵ 。本合同采用第种方式。

2、本合同签订后，乙方应按本合同约定的时间支付房款，逾期由乙方按逾期支付金额的0.1%/天支付违约金归甲方所有，逾期超过15天甲方有权解除合同并没收乙方已付定金。

3、甲方违约须双倍赔偿乙方购房定金并全额支付丙方中介佣金，乙方违约则定金不予归还，归甲方所有并全额支付丙方中介佣金。

政策性因素和其它不可预知的因素外，丙方未按约定的时间办理完手续，乙方有权要求退还代办费。若因甲、乙双方或任何一方原因导致不能如期完成的，丙方不承担责任。

5、甲乙双方未与丙方结清中介佣金及代办费用，双方同意丙方有权留置甲方的售房款或乙方购置房屋的房屋所有权证。

第十条本合同如发生纠纷,甲、乙双方应友好协商解决,不能协商解决时即提请仲裁机构或章贡区人民法院判决。

第十一条本合同已由甲乙双方仔细阅读，甲乙双方对合同内容无异议。

第十二条其他约定事项：

第十二条本合同自签订之日起生效，壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，付款方式为公积金或银行按揭贷款支付的银行另行留存壹份，具同等法律效力。

甲方(签名)：

代理人：

地址：

________年____月___日

乙方(签名)：

代理人：

地址：

________年____月___日

丙方(盖章)：

店长：

地址：

________年____月___日

造房合同怎么写【篇4】

甲方(转让人)：姓名______，性别___，年龄___，族别______，身份证号__________________，籍贯______，职业______，工作单位和住址______________________________。联系电话：_____________________

乙方(受让人)：姓名______，性别___，年龄___，族别______，身份证号__________________，籍贯______，职业______，工作单位和住址______________________________。联系电话：_____________________

甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，依法就商品房转让达成如下协议：

一、甲方将座落于甘肃省兰州市______区____________的商品房转让给乙方，该商品房建筑面积______平方米，由____________开发商开发。

二、合同标的商品房产权现状及转让变更手续办理：

1.甲方已于______年______月______日与开发商公司签订本合同项下的商品房预购合同，商品房在建，预计______年______月建成交付业主。首付款_________万元由乙方给付甲方后，由甲方向开发商交付，抵押按揭贷款手续由乙方负责以自己名义办理(包括抵押担保及相关手续均由乙方负责)，按揭贷款总额为_________万元。

办理过户及权属登记手续，因该房产权属过户到乙方名下所应缴纳的税费由乙方承担，但甲方应积极协助乙方办理相关的签名等过户登记手续。

三、甲方应对任何第三人基于该商品房提出的权利要求向乙方提供担保，以确保乙方合法受让的房产权利不受他人干涉。

四、违约责任

1.甲方到期如逾期向乙方交付房屋的，乙方有权要求甲方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;甲方到期拒绝向乙方交付房屋或逾期一个月以上仍不交付房屋，乙方有权终止本合同，并且有权要求甲方给付人民币壹拾万元的违约金，造成乙方的一切经济损失由甲方负责赔偿。

2.乙方到期如逾期向甲方给付价款，甲方有权要求乙方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;乙方到期拒绝向甲方给付价款或逾期一个月以上仍不给付，甲方有权终止本合同，并且有权要求乙方给付人民币壹拾万元的违约金，造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。

3.如甲方无故不为乙方办理该商品房过户登记手续的，视为甲方违约，甲方应向乙方给付人民币壹拾万元的违约金，已收取的转让款应当一次性退还给乙方，并从违约之日起按银行同期贷款利率的两倍向乙方计付利息。

4.自本合同书签订之日起，任何一方中途反悔终止本合同的，违约方除了一次性支付守约方人民币壹拾万元的违约金外，造成该方的一切经济损失由违约方赔偿。

五、本合同自签订之日起生效。

六、本合同书一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

造房合同怎么写【篇5】

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，本着诚信务实的原则，就位于三门峡市, 甲方开发的“圣通国际花园”综合楼盘项目(以下简称该项目)，约万建筑平米达成销售推广资金管理总代理意向，具体相关事宜如下：

第一条代理内容

总体销售调配。

第二条合作期限

结算结束;

乙双方本着：合作就是一家人的思想，同心同德、相互积极配合工作，计划方案的变更等合作，以书面函件的方式进行工作通知与回复。

第三条广告费

3.1乙方负责提供各阶段广告推广计划，呈报甲方审定，广告费由甲方直接支付。

报纸、杂志、海报、楼书、网站、短信、户外看板、赠品、沙盘、促销活动等一切与项目销售推广有关的费用支出;

水电、通讯设备。

第四条：价格的确定

乙双方协商制定科学的价格策略，入市前制作详细《价目表》作为销售底价，经双方签字盖章确定，作为销售代理的底价;

4.2根据市场行情及时调整价格。调整后超出双方确认的《价目表》底价的部分为溢价部分;

第五条佣金提成

乙方按照 5:5比例分配，乙方佣金按月结算。

5.2结算标准：

①购房客户一次性付款达到合同房款的100%时，甲方按以上标准支付乙方佣金。

②购房客户办理按揭首付款到位时，甲方按以上佣金标准支付乙方佣金。

5.3佣金结算只与乙方合法代表人或授权人结算即可;各分销商的结算由乙方另行支付。

5.4佣金结算税费由甲方承担;

第六条甲、乙双方的责任和权利

6.1甲方责权

债务纠纷概由甲方负责处理。

装修标准、各户型销售面积(甲方应向乙方提供合法的销售面积，套内使用面积及公摊面积证明)以及《商品房销售(预售)合同》、所需的收据等有关文件资料。

3、对乙方提交的有关报告进行审查验收，审批乙方提供的广告宣传计划以及营销计划，并必须在7个工作日给予明确答复或修改意见，并以甲方签字或盖章形式认可为准。

复印机等)，并负责因销售而产生的电话费、电费及水费。

5、负责该项目的所有宣传推广过程中一切合同文件的签署。

6、甲方指定专人或部门负责人与乙方协调处理代理期内的相关事务，除此之外的个人或部门无权干涉乙方在代理期内的各项事务。

7、提供甲方正式委托乙方为项目销售独家代理的委托书。

8、有乙方财务人员负责统一收取购房客户的全部购房款或定金打入乙方指定账户，甲方所得资金的30%需支付前期已支出或需支出的部分(如收取的保证金和房屋销售款等)，待全部事项处理完成后，按甲乙双方约定所得销售款的30%归甲方所有。其余资金用做乙方的建筑工程款和房屋销售佣金款，直至抵扣完全部工程款和销售佣金款，剩余部分归甲方所有。

9、按合同约定向乙方支付本项目的代理费用及其它有关费用。

甲方负责项目广告费用支出，总体广告费控制在总销售额的 %，根据实施情况由乙方制作广告计划，由甲方负责确认广告计划并负责付款。

6.2乙方责权

宣传和销售过程中必须遵守中华人民共和国、河南省有关法律、法规。

销售主管及销售员，尽快开展销售工作。

3、乙方在签署本合同后的个工作日内制订《项目营销策划推广方案》，并开始销售实施。

合法的解释。

5、协助甲方向客户索要各种办理银行按揭的资料，配合甲方交房及售后服务工作。

第七条协议的变更、补充、终止

7.1在对方不违反合同约定的前提下，双方均不可单方面解除本合同。

7.2经双方同意可签定变更或补充合同，其条款及其他合同附件与本合同具有同等法律效力;

7.3当双方因履行本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成时，双方同意向项目所在地法院提请上诉;

7.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，共3页，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

造房合同怎么写【篇6】

甲方，乙方，

1、甲乙双方依据民法典及相关规定，就甲方购房需要，委托乙方为甲方提供居间服务，在双方平等，自愿的基础上协商一致达成如下协议，

2、乙方负责向甲方提供所需的房屋信息，并保证信息的真实性。

3、乙方向甲方提供免费看房，帮助甲方了解相关政策法规及成交所需的相关费用，并协助甲方办理相关手续。

4、甲方看过乙方介绍的房产以后不论通过何种途经进行交易都视为本公司介绍成功，若甲方私下与卖方成交，则乙方有权要求甲方支付乙方双倍服务费。

5、甲方经乙方介绍找到所需房产并签定居间服务合同成交后，需支付给乙方总房款2%的居间服务报酬。

6、甲方或甲方的代理人委托乙方求购的房产交易后，须向乙方支付服务费为，标的额的2%，如甲方需要贷款或其他服务须向乙方另行支付费用。

7、乙方带领甲方或财产共有人或代理人看房时，甲方承诺甲方及陪同看房人不与房产业主泄露和互留联络方式及私下交谈，若有任何要求由乙方出面和买方联络商谈。

8、此合同签字盖章后生效。

9、双方未尽事宜协商解决，协商不成提交仲裁委员会仲裁或通过法院诉讼解决。

10、甲方的代理人签订本协议时应向乙方提供甲方的有效授权书，否则签署人将承担本协议约定的全部责任。

11、补充条款，

甲方，_________乙方，_________

法定代表人，_________法定代表人，_________

_________年____月____日_________年____月____日

造房合同怎么写【篇7】

一、商品房预售合同怎么写

国籍、地址，如果是法人组织的，必须由法人代表签名。

位置、编号、平面图纸等。

办公用房还是经营用房或其他。

4、商品房的数量，购房者要购买的套数，每套的面积应以平方米来计算。

其他面积，因为这些面积和概念所代表的内容是不同的。同时在合同中还应明确房屋面积的误差范围，规定如果误差超过一定幅度时，购房者有权解除合同。

此外，在合同中应明确房屋的共用部分面积与专用部分面积，对购买的商品房所占用的土地使用权的比例或范围也需明确。

6、约定每平米的价格。由于商品房预售的是期房，即购买和交付使用之间隔了一定的时间，因此价格条款在合同确立时已经确定，双方就不能擅自变更。

楼层朝向、房屋的结掏及功能，装修状况、设备、约定的建材配备等级、保修期限、公共配套设施等。

8、购房款的交付方式和期限。既包括预售款的支付方式即在什么时候支付，支付多少，分一次付清还是分期付清，每次付款的数额，也包括房屋交付使用的期限。

9、商品房产权转移的方式以及期限。由于预售商品房时房屋尚在建造之中，开发商还没有取得房屋的所有权证，预售合同中就要明确规定在商品房竣工验收合格后，预售方凭土地使用权证书去房产管理部门申请登记，领取房产证并按预售合同办理房屋交付手续。

约定违约责任的承担。规定一方违约另一方有权请求违约赔偿，直至解除合同。

二、签订商品房预售合同要注意什么

1、不要贸然交付定金。建议购房者购买商品房时一定要亲自到相应楼盘的售楼部，查看开发企业是否已办理商品房预售许可证。如没有商品房预售许可证，则说明此楼盘不具备商品房预售条件，千万不可贸然交付定金。

2、仔细审查关于房屋面积的约定。对于商品房这种特殊的商品，可以允许合同约定的面积存在误差，但是误差不应超过合理的范围，法律规定为合同约定面积的3%。在签订商品房销售合同时，购房者要注意开发商对面积误差的约定。

交房标准、公共设施、售后服务等明确写在合同里。

4、价格要明确具体的写在合同里。价格条款必须具体，应避免出现“房价暂定多少，待房屋竣工后按实核算”等含糊的概念出现，因为按实际核算从不同的角度出发，各人的理解是不同的，日后容易产生纠纷。

不对等。

6、关于交房时间要明确并明确延期交房的处理。商品房买卖合同一般都有“销售方遇不可抗力导致逾期交房，不承担责任”这样的表述。

商品房预售时双方对于预售商品房的真实情况的信息的知情不对称，承购方往往处于弱势地位，而预售合同将成为这一交易的主要证据，所以在签订的时候需要格外谨慎，具体预售合同包括哪些内容以及注意什么，最好还是先咨询专业的房产律师或请其帮忙审查已经签订的合同。

造房合同怎么写【篇8】

供方：罗莎卫浴有限公司签订时间：需方：签订地点：

材质：（全铜活动夹因定夹不锈钢拉杆拉手

一、质量要求：技术标准，供方对质量负责的条件和期限，按照国家规定的标准严格制造。

售后服务：一年内因质量问题损坏的淋浴房，免费维修。

二、交提地点：货送至需方工地并安装好。

三、验收标准、方法及提出异议期限：按照国家规定的质量要求标准和样品标准验收，异议期为安装验收后五日内。

四、结算方式、时间及地点：合同签订后预付元定金，乙方完成甲方的总工程量%，甲方按已完成工程量付乙方 %的工程款，全部安装验收后支付到%，质保期满支付 %余款。五、本合同解除条件：供方的供货数量、时间未按合同约定，需方有

权解除合同。

六、供方应及时到工地确定每套房子淋浴房尺寸，如有不清楚的，要及时与施工单位商量，如出现尺寸错误，所造成的损失，由供方承担。

七、合同争议的解决方式：本合同的在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决。（一）提交长沙仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

八、本合同自双方签订之日起生效。

九、其他约定事项：

1、出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。

2、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。

试验等技术服务工作。

4、货物运至现场后，供方负责免费将货物卸至需方指定地点。

投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。

造房合同怎么写【篇9】

出售方（以下简称甲方）：

买受方（以下简称乙方）：

居间方（以下简称丙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方经友好协商，对所签订的关于天津市×××房产交易而签署的《天津市存量房屋买卖合同》、《过户、按揭代理合同》和《成交确认书》作如下补充：

。丙方的服务费以甲方净得款项为基础收取，由乙方交纳。乙方承担此套房屋所有代理费、过户费及过户时产生的所有税费。

，乙方最迟于××年××月××日前将此房的购房首付款人民币××元整（包含定金人民币×万元整在内）自行过给甲方，以三方签署的定金收付书及甲方首付款收到证明为准，丙方经纪人陪同。所有定金冲抵购房款。

3、经甲乙双方协商一致，本协议签订后甲乙双方不得反悔。如乙方反悔，则甲方不予退还定金，并支付甲方合同额10%作为违约金。如甲方反悔，则甲方双倍退还定金给乙方，并支付乙方合同额10%作为违约金。

由银行直接放款给甲方。（上条为没有资金托管的首付，做资金托管的.应该另行规定）

，如逾期乙方须以日为单位向甲方支付违约金，违约金按日计算为房款总额的万分之×。（上条对卖房有利，违约金较高。可再约定，如为应付房款与已付房款之差的万分之××）

6、经甲乙双方协商一致，在乙方借贷获得批准，甲方应在个工作日内配合乙方完成过户手续。

后的××个工作日内将房屋腾空交给乙方，房屋交付给乙方后仍留在室内的物品则视为甲方放弃，乙方可任意处置。如甲方逾期交房，违约金按日计算为房款总额的万分之×（此条对买房有利）。丙方陪同甲乙双方自行处理此套房屋的物业交割手续。

8、经甲乙双方协商一致，甲方将房屋内现有的固定设施留给乙方，其中包括空调×部，抽油烟机×个，燃气热水器×个，燃气灶×个，……，已固定在墙体上的柜子不予拆除。

9、经甲乙双方协商一致，甲方在双方过户后×个月内把户口从××房内迁出。

如在交易过程中国家政策有变动，以政策变动后为准。

此补充协议与《天津市存量房屋买卖合同》、《过户、按揭代理合同》和《成交确认书》具有同等法律效力，如有冲突以此补充协议为准。

此协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份：

甲方：

年月日

造房合同怎么写【篇10】

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售的《_______________》________内销商品房事宜，订立本合同。

第一条甲方通过______________方式取得___________区／县_____________地块土地使用权，并依法登记取得房地产权证，证书号为：___________，土地面积为：___________土地用途为：___________，土地使用期限自_____年月_____日至_____年_____月_____日止。

甲方经批准，在该地块上投资建造《__________》（暂定名／现定名）内销商品房，主体建筑物的建筑结构为_______________结构，建筑物地上层数为层。建设工程规划许可证号为_______________。

上述内销商品房已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，经_________局批准上市预售（预售许可证编号：_______）。

第二条乙方向甲方购买__________路__________《__________》_____幢号）_____层_____室（以下简称该房屋）。据甲方暂测该房屋建筑面积为平方米：其中套内建筑面积为___平方米、公用分摊建筑面积为___平方米，该房屋相应占有的土地使用权分摊面积为_____平方米。

该房屋平面图见本合同附件一；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件二；该房屋相关情况说明（抵押关系、租赁关系、相邻关系等）见本合同附件三；该房屋的使用公约或有关承诺书见本合同附件四。

第三条乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价为_____币_____元（大写）：__________

根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为_____币__________元（大写）：___________

第四条乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。

第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

，实测建筑面积的测绘机构为上海市房屋土地管理局认定的____________________________________

3．该房屋总价款为____________币____________元。

（大写）：____________________________________。

乙方已付清全部房价款/乙方已付____________币____________元。

（大写）：________________________________________。

甲方已开具发票/收据给乙方。

4．________________________________________________

本交接书由甲、乙双方签字生效。

甲方签字：________乙方签字：________

日期：____________日期：____________

本合同权益转让书

转让方（甲方）_____________

立书人_____________________

受让方（乙方）_____________

甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙转让本合同（指甲方为购买正在建造的_______________________________________________室商品房于______年_____月_____日与_________________________________公司签订的商品房预售合同，该预售合同已登记备案）权益达成如下约定：

1．关于转让价款的约定

义务转移的约定

3．关于房屋交付的约定

甲方已征得/书面通知________________________公司_______将已预购的______________________________________室商品房转让给乙方。待房屋交付时，乙方凭本合同权益书即可与_______________________公司办理房屋交接手续。如不能办理房屋交接手续，则由甲方承担责任。

本合同权益转让书自双方签字/经________________公证处公证之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

日期：_________日期：_________