钢筋工合同优选7篇

合同文书的合格写作方式是怎样的呢？如今，在经济全球化不断深化的背景下，一旦违反了合同规定，就必须承担相应的法律责任。所以，本篇文章是小编经过认真筛选网络上优质的“钢筋工合同”相关内容而得来的，希望这些内容能对您有所帮助！

钢筋工合同 篇1

采购单位：__________________________(以下简称甲方)

供应单位：__________________________(以下简称乙方)

根据《_经济合同法》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方项目经理部所需钢筋供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款：

第一条本合同包括的其他文件

合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。

合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。

第二条供应要求

数量:合同钢筋进货总量约吨，具体数量以实际发生量为准。

合同总价款暂定4000000元。

结算价格：乙方供应的HPB235、HRB400钢筋价格：螺纹钢

合同单价为固定价，不经双方协商一致书面签认均不做更改。

乙方供应的钢材数量、品种、规格、型号必须符合甲方所提供的钢材采购清单或电话通知的要求，确保钢材质量达到国家标准，检测合格，否则一切损失由乙方负责。

合同中计量单位采用吨，检尺交货，按国标换算。乙方保证产品送货单与合同计量单位一致。

第三条交货地点、方式

乙方交货地点：____________________________________________

乙方在发货前通知甲方接货人员，明确到货品种、数量，并派人到甲方交货。

双方在产品交接的同时办理交接手续，双方盖章或签字作为交接凭证。

甲方向乙方要求供货时，甲方应提前3天向乙方提供计划表，乙方按计划表给甲方供货。

第四条、结算方式及期限

甲方当月的到货货款(即如6/1-6/30)，如在7/10前付款给乙方，即不计息，否则自7/1日起甲方按月息2分补尝给乙方。原则上乙方为甲方垫资款不超过人民币100万。

超过100万的.部份按现款的方式结算，如甲方无法准时付款给乙方，甲方自送货之日起按月息分补尝给乙方，但乙方必须确保甲方工程钢才的及时供给，否则一切损失由乙方承担。

除甲乙双方另有商定外，合同价款结算在乙方已按合同要求将货品全部交给甲方，并经甲方验收。甲方工地人员所签“出库单据”作为甲方的付款凭证。

第五条、违约责任

由于甲方原因造成产品退货，因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担.

第六条、合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或解决不成的，按下列第二种方式解决：

第一种：向相关仲裁委员会申请仲裁。

第二种：依法向有管辖权人民法院起诉。

第七条、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效;

本合同在双方完成约定内容，货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。

第八条、合同变更

合同变更必须经双方协商一致，并经双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章后方可生效，其他任何形式的变更均为无效。

第九条、合同专利权

本合同权利专属于合同双方，任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。

第十条、合同份数

本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方各执一份。

甲方：______________________

乙方：______________________

________年_________月_______日

钢筋工合同 篇2

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条、钢材品种、规格、材质

第二条、合同金额

1、合同总价暂定： 元，大写 元；

2、付款： 支付，在需方每次付款时，供方要提供正规发票，并作为付款的前提条件。

3、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。

第三条、钢材数量按第条原则计算

1、现场设置地磅，按实测吨位计算。

2、圆钢以过磅数量为准；螺纹钢现场点数，计算延长米，按每米理论重量计算吨位。若现场抽样的每米实际重量误差小于理论重量的97%时，按每米实际重量计算或退货。

第四条、交货规定

1、甲方提前 天通知乙方，乙方应保证两天内按计划交货。因乙方原因使甲方停工待料，给甲方造成经济损失由乙方承担。

2、乙方送货 工地，甲方联系人及联系方式地的运费由乙方承担，卸车的费用由甲方承担，在运输途中的安全及责任由乙方负责。

3、乙方交货时提交送货单，本批次的材质检验单及相应钢材，应价格)乙方钢材送到现场，甲方当场办理验收手续。

第五条、验收方法：现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。

第六条 甲乙双方的权利和义务

1、甲方负责每月提交一次钢材用量计划，提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。

2、甲方按照约定的付款方式的规定向乙方支付款项。

3、乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间，按第六条中第4点处理。

4、乙方延迟供货，根据延迟天数按本合同暂定总价款的日支付违约金。乙方任何理由拒绝供货的，按本合同暂定总价款的 50% 向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿，乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿（罚款）损失、班组停（窝）工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。

5、乙方供应不及时影响甲方生产时，甲方有权另找其他供应商。

第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货，或停止供货时，按第六条第4点处理。

第八条 为了便于甲方对合同履行实施有效监控，乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方，并进行电话确认，甲方传真号为 。

第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方相关许可证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向 人民法院起诉。

第十一条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十二条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

第十三条 本合同一式

钢筋工合同 篇3

采购方： (以下简称甲方)

供货方： (以下简称乙方)

鉴于，甲方经过考察和评估，将乙方作为合格的供应商，并依据产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购 钢材等原材料 事项，达成如下协议：

一、采购标的

1）甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示：

刚才品种型号计划采购数量市场单价

2）甲方根据生产经营的需要，在使用前提前向乙方订购上述品种和型号的钢材等原材料，并向乙方发出《采购单》。

3）乙方在收到甲方发出的《采购单》后，根据订货单上确定的品种、型号、数量备货，并在《采购单》确定的时限内向甲方发货。

4）甲方需要上述采购清单之外的材料时，可以事先向乙方询价和发出要约，在得到乙方承诺后，甲方向乙方发出《采购单》，乙方根据《采购单》的确定的内容备货发货。

5）上述市场单价发生调整时，乙方应在收到甲方《采购单》时及时予以回复，并征求甲方是否订货的意见，在得到甲方明确的书面订货回复后，方可以备货和发货，否则，甲方可以按上述采购清单所确定的市场单价结算。

二、结算方式

1）乙方根据甲方发出的《采购单》以及甲方收货的签收回执与甲方办理货款结算手续；

2）双方确定每月25日为双方对账日，在该日，乙方持上述单据与甲方进行对账，确认甲方使用的材料型号、数量和总价；

3）双方对账完成后，由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票；

4）甲方在收到乙方开具的一般纳税人增值税专用发票后，在对账日后的下月的25日前向乙方支付货款；

5）乙方同意，甲方可以在结算货款时，暂时扣除该笔货款的 %作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还，质量保证金不计算利息，如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现问题，甲方有权扣除该笔质量保证金。

三、交货时间、地点、方式

1）交货时间：乙方应当在收到甲方《采购单》后 日内向甲方交货。

2）交货地点： 湖南长沙收货人指定的地址

收货人名称：

地址：

3）交货方式：乙方负责货物运输至甲方指定的地址

4）货运方式：汽运

5）乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后，方为标的物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。 合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

6）甲方对乙方交付的标的物，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。 7）如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增增加的运保费由甲方承担。

四、验收时间、地点、标准、方式

1、验收时间：甲方应在收货的当天安排验收，如果甲方无法及时安排验收的，应通知乙方，另行安排验收时间。如果双方验收合格，则由甲方出具验收合格书。

2、验收地点：

3、验收标准：乙方应提供所供应的原材料的检验报告和检验标准，甲方根据通用的国家标准对乙方提供的原材料进行抽检，抽检不合格的，可以视同乙方提供的该批次的原材料均不合格。验收包括但不限于对乙方提供的材料的品种、型号、数量、重量、技术参数等进行检验。

五、违约责任

1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付《采购单》所确定的采购总金额1%的违约金，违约金累计总额不超过采购总额的30%。逾期交货超过10天，视为交货不能，甲方有权撤回《采购单》并要求乙方支付采购总金额30%违约金。

2、乙方提供的原材料未按照本合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金，超过10天仍未验收合格，甲方有权撤回《采购单》，乙方应赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。

3、乙方提供的原材料虽然经甲方验收收货，但在甲方使用过程中发现存在有收货检验时未发现的质量瑕疵，或者甲方的客户在使用甲方设备过程中因乙方提供的材料质量瑕疵导致人身财产损害的，乙方应向甲方赔偿全部经济损失。

六、不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另 一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

七、合同变更 未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

八、争议解决方式 双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

九、合同生效及终止 合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

授权代表： 授权代表：

日期 日期

钢筋工合同 篇4

发包方： 有限公司(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为了确保 项目(下称本项目)工程建设顺利开展，甲方将本项目

楼的一结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称： 。

2、工程地点： 。

3、工程价款约(人民币大写)： (工程价款按本合同约定按实结算)。

二、劳务承包范围

乙方按甲方提供的幢号施工图及图说、施工图会审纪要、设计变更、技术变更等为依据，具体承包内容如下：

1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。

2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。

3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。

4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。(生活区清洁工作项目部安排专人清扫，班组每月在工程款中扣500元/月清洁费)。

三、劳务承包方式：

1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。

2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料)由甲方提供。其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱一个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认或委托人。

2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。

2.3、主材的损耗控制：实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%，超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

四、劳务工程工期

1、工程开、竣工时间：

1.1、开工时间： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日(不包括装饰部分但包括二次结构，一结构完成时间为 月 号)。具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用

1.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。

五、劳务工程质量

1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次性通过建设及监理单位验收。

钢筋工合同 篇5

合同双方：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。

1、工程名称：_________________

2、承包内容：_________________

3、施工技术要求：_________________符合国家建筑工程施工验收规范要求。

4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共计工期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。

5、承包价格以以下第种方式进行：_________________①以建筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。

6、工程承包方式：_________________单项承包人工费。

7、付款方式：_________________按照工程进度付款，每月支付本月完成钢筋安装工程量的80%，剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接触面积结算。

8、工程质量要求及检查验收、安全责任

(1)必须严格按照国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。

(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：_________________锚固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。

(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20xx.00元罚款。

(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。

(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，在当月工程款中直接扣除。

(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合约。

(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损失由甲方承担。

(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。

10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。

11、违约罚款：_________________甲乙双方有一方违约，违约方承担违约金5000.00元。

12、本合同未尽事宜，双方另行商定。

13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程款后合同终止。

14、本合同一式2份，合同双方各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

钢筋工合同 篇6

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

甲方：____________

乙方代表：____________

性别：____________

联系电话：____________

居民身份证：____________

施工地址：____________

联系电话：____________

家庭住址：____________

二、工作内容和工作地

1、甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任____________工作。

2、根据甲方的作业特点，乙方的工作区域或工作地点为施工现场。

三、劳动保护和劳动条件

1、甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育。

2、根据生产岗位的需要，乙方需自备必要的劳动保护用品。

3、甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、劳动报酬

1、乙方工资标准为计件制：按日计;男_______元/日;女_______元/日;计件制;男 元/日;女_______元/日(工资单价内已含国家规定的五险一金)按考勤、考评、考量执行，乙方的工作任务及计件工作范围必须按甲方的分配执行。

2、甲方应在当月15号前以货币形式支付乙方上月每人每天生活费20元。

五、劳动合同的解除、终止

1、甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定执行。

2、乙方隐瞒身体疾病、精神疾病、聚众闹事、罢工等过激行为、打架斗殴、严重影响甲方信誉和工作秩序的，不能完成甲方安排的工作任务的、严重失职、不服从甲方管理的，甲方有权解除合同。

六、当事人约定的其他内容

1、乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成的损失，应当承担赔偿责任。

2、甲乙双方约定的其他内容：

(1)如果乙方因为家庭或其它事情不能继续在本项目_______班组工作，当月的工资同样在次月15号领取。

(2)乙方应无条件接受甲方和项目部领导的管理、遵守用工工资公示牌的规定以及项目部一切规章制度，遵守上下班与加班作息时间，不迟到、早退，认真工作。

(3)乙方在甲方处拿出的施工用具下班时必须按时按量归还，如管钳、安全绳、大钳、焊机、对讲机等，如有遗失，乙方当事人应负全部责任并照价赔偿。

(4)乙方在施工现场施工时应严格按照图纸上说明进行正确施工，如钢筋大小，间距等(除有技术方特别改动外)。

七、劳动争议处理及其它

1、双方因履行本合同发生争议，甲、乙双方另行协商解决。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。

甲方(签字或盖章)：____________

乙方(签字或盖章)：____________

____年___月___日____年___月___日

钢筋工合同 篇7

钢筋工合同范本 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方将工程钢筋工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况 1、工程名称：2、建筑面积：平方米 3、工程工期：天 二、工程承包范围 1、承包范围：工程图纸中全部钢筋内容 2、具体工作内容：①材料场内运输、装卸。

②成型钢筋的焊接 ③与其他工种的配合施工。

④施工规范及常规要求。

⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

⑧钢筋分类、分规格上架堆放整齐，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

3、承包方式：包清工 三、材料及工具 ①甲方提供垂直运输、卷扬机(成套)。

②乙方自备工具包括：切断机、弯曲机、对焊机、扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)标记笔、焊条焊剂等，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。

③乙方负责本工种机械的维修。

四、双方职责与权限 (一)甲方 1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》池州市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系及EHS管理体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收、环境安全和职工健康的监督与检查。

3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程的顺利施工。

4、在施工过程中，甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工，甲方给乙方一次性____元罚款，并限期整改，整改无效，甲方有权单方面中止合同。

5、在由地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方一次性____元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

6、制定施工计划 7、进行技术交底 (二)乙方 乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。

1、乙方同志为钢筋班组施工负责人，参加工程生产协调会，具体负责本专业的施工管理。

2、做好人员录用工作，不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于____周岁的人员。

3、严禁将工程再分包。

4、新到人员必须先到项目部的安全科报到，先学习后上岗，否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理，在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

6、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

7、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。

9、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地 10、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款____元，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止合同，并按已完成工程量的工程款____%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用。

11、因质量原因勒令退场的，按完成工程量____%结算，甲方不承担其它任何费用。

12、健康证、操作证等一切费用自理，并且必须按池州市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

五、质量标准 1、质量标准：“合格” 2、每次钢筋绑扎后，通知甲方、监理验收，若质量一次达不到标准将按____元/次罚款。

3、若由于返工造成材料损失的除给予____元/次罚款外，并按材料市价两倍赔偿。

4、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

六、安全、文明施工 1、安全无事故：乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律，若发生工伤事故，费用____元以下的由承包人负责，超过____元由项目部协助承包人解决;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任 2、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养，达不到要求的，给予每次____元罚款。

3、原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类堆放。

4、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款____元。

5、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。(由甲方统一负责采购，费用由承包班组承担，工程结束后不退回) 6、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴，违反者一律辞退，并给予承包班组必要的经济处罚，造成后果重大影响的依据法律追究责任，终止合同。

7、在春节期间，乙方不得以任何理由拖欠农民工工资。如有拖欠，甲方按照建设单位处罚甲方的款项由乙方支付，并承担法律责任，一切后果与项目部无关。

8、乙方提供所有工人身份证复印件一份。

七、工程承包费用及结算方式 1、工程造价按建筑面积计算。元/平方米。

2、结算方式：每月根据乙方确实的实际施工人数发放生活费，工程主体验收付款至总造价，竣工验收付款至总造价，余款在年内付清。

八、其他 1、本协议一式叁份，甲方贰份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。款额结清后失效。

2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________ 法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日 钢筋工合同范本（二）合同甲方：(简称甲方) 合同乙方：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规和公司制度的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿、公开的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。

一、承包单价 1、甲方将中航城市广场项目工程二装分项工程的钢筋承包给乙方，承包单价：按实际长度计价。

2、本承包价含：人工费、赶工费、食宿费、暂住人口登记费、劳保费、安全文明施工费、使用材料下上车费、管理费及施工所需的工用具(除垂直运输机械、搅拌机外)的购置费和折旧费等费用。

3、本合同乙方所承包的工程内容，甲方不再支付乙方所发生的计时工费。若乙方需用计时工，费用由乙方自行承担。

二、承包内容 1、本工程设计图纸及会审纪要，设计变更、业主通知所函盖的全部钢筋制作、绑扎。

2、焊接和加工机械自备、现场自行安装;扎丝、焊条、焊药等辅材自备;照明设施以及自身安全防护设备、设施自理。

____场钢筋的二次转运、分规格、级别清理与堆码。废旧钢筋、剩余钢筋的出场上下车费。

4.提供钢材用量计划表，并提前一周交给现场工长审查，由材料部门及时供货到场。

5.钢筋大样表，提前交专业工长审查，核实、实施。

6.现场工长指挥、安排人员协助抄平分中、放线弹墨。

7.施工现场的整理，做到清洁、文明、安全。

三、计量方式 1、按最新设计变更图按规范进行核算。

四、工期质量 1、质量合格、争创精品。

2、乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。

3、本工程从合同签定之日起，从____年____月____日至____年____月____日完成，日历工期为天。

五、质量控制 1、严格执行《砼结构工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。

2、认真熟悉施工图纸，了解设计意图，严格按照钢筋工程施工规范和钢筋构造要求进行施工。

3、绘制钢筋大样表，严格控制下料长度。

4、箍筋应弯成135°弯勾，平直部分≥10d，且不应小于75mm。

5、钢筋绑扎时，应抄平放线，分中定位;严格控制轴线位置，认真按图摆放钢筋，认真检查并校对钢筋的等级、数量、规格、摆放位置，作好隐蔽记录。

六、双方责任 1、甲方对乙方进行施工及安全技术交底，明确落实该工程的质量、安全、进度要求及验收标准，积极配合、协调各班组之间的工作，保持良好的工作环境。

2、甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。

3、甲方委派同志为工程现场负责人，管理现场施工和处理现场事务。

4、乙方在承担该工程任务，应签定《安全生产承诺书》、《施工现场项目班组责任书》，遵守《施工现场管理制度》，接受甲方三级教育和安全培训，建立三级教育卡和职工安全事务生产协议;班组长每天在安排生产任务的同时，必须同时落实安全技术交底，每周必须召开一次质量、安全生产会议，并做好记录。

5、乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。在确保工程质量前提下，做到不浪费材料，在施工中必须严格执行现行施工规范和业主施工作业指导书的要求;若质量不符合设计规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方自行负责。

1)乙方提前一周按进度、按量提供准确的材料供应计划、叫现场负责人审查，并及时供应;若因多提、漏提造成的损失按实际损实赔偿。

2)乙方在施工中，未按大样图合格配料、大料小用、长料短用、错用，损失按实际损失量原值赔偿，并处以罚款____元/次。

3)认真熟悉施工图、施工规范，制定科学、合理的管理方法，编制施工进度计划，分期、分批提供材料计划，凡超量计划，应支付返还运费、差价损失，并罚款____元。

4)安装过程中，规格错用、级别错用、多用、少用，应返工重做，并罚款____元/次。

5每层、每段施工完毕后，应清理干净剩余钢筋将其归类、堆放，未进行清理的，甲方应派人清理，其工价按两倍从乙方中扣除，并罚款____元/次。

7)甲方、监理、验收钢筋不合格的所有损失及费用由乙方全部承担。

6、乙方在施工中未按照施工规范操作及甲方有关规章制度造成的伤、残、亡由乙方承担，医疗费用在____元以下的(含____元)由乙方班组自付。____元以上的甲乙双方各承担____%。如果因违章指挥，违章操作造成的工伤事故则由乙方全部承担经济责任。

7、乙方在工期、质量、安全文明施工上未达到要求，且又达不到双方合同约定的要求，又只安排少数人混天过日子，;甲方有权随时终止合同，所造成的损失由乙方全部负责承担。

8、乙方在鉴定合同之前，提交履约保证金元作为施工期间的质量、进度、安全、文明施工保证(该保证金在竣工后____天内退还乙方)。

9、乙方委派同志为工程现场负责人，管理现场施工和处理现场事务。

七、违约责任 1、若因乙方原因不能按时完成工程任务，甲方有权终止合同，并按已完成合格工程的____%支付工程款。

2、凡不能按施工进度施工的，工期每延迟一天罚款500____元。

3、本合同双方签字后生效，工程验收无质量问题，结清价款后失效。

八、付款方式 1、该工程全部钢筋工程完成后，验收合格后首付工程款;其余工程款在工程竣工验收后交付使用后____个月付清。

2、乙方应编制民工工资表，由甲方监督发放给民工，若出现拖欠投拆民工工资现象，甲方将从拖欠工资总额的两倍进行支付，事后从乙方工程款中扣出。

3、施工期间不得借支，一切费用自理。

九、其它 1、乙方负责人身份证复印件____份。

2、本合同未尽事宜，双方另行商议确定。

3、本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________ 法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日 钢筋工合同范本（三）发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：乙方负责钢筋加工制作、安装绑扎工程，采用包工不包料方式进行施工。于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。

一、工程内容：冀州盐化工循环经济园。

二、组织领导：1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

三、双方责任：1、甲方责任：1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

4)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5)严格按照甲方规定下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

7)钢筋焊接要符合规范要求。

8)钢筋制安质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。

9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除场地。

四、工程质量：由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

五、工期：根据甲方现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法：按实际面积计算。主体结构结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价____%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的____%，(质量标准以质检站核定为准)，留____%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

七、其它：1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳____元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000;以后甲方每月支付乙方生活费____元/人(按登记出勤人数)。

八，合同单价为每建筑平米元计算。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________ 法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日 钢筋工合同范本（四）一、牢记安全生产，人人有责，树立安全第一，预防为主的思想，积极参加安全生产和安全教育竞赛活动，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守岗位，不串岗，不酒后作业，禁止到处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，接受安全教育。

二、认真学习钢筋工安全技术操作规程，熟识安全知识，严格执行规章制度和安全技术措施，不违章作业，不冒险蛮干，拒绝违章指挥。对违规操作，违反操作规程的人，并接受处罚。

三、坚持上班自检制度。对所使用的脚手架、板、安全挂钩、安全门，施工环境的洞口、安全网、电线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合要求不得施工，加强自我防护。

四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施。

五、正确使用防护用品，要衣着整齐，上岗前戴好安全安全帽，危险处操作系好安全带。

六、在基槽里注意塌方，要多看一眼留心周边。

七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，随干随清，按类堆放钢筋。

八、使用吊车时要用钢板垫好吊车腿，不要站在大臂下面。

职工签字 日期