工程合同模板5篇

发布时间：2023-08-28 16:50:02 来源：1569下载站作者：小何工程合同

接下来我们将为大家介绍一篇关于《工程合同》的文章，如果您对这篇文章感兴趣请收藏下来以便后续阅读。当法律法规在不断的完善，合约可以约束不合理的举动。签订合同是最有效的法律证明之一。

工程合同篇1

第 1 题

依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书

正确答案：B

第 2 题

法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

正确答案：C

第 3 题

颁发工程接收证书的条件为( )。

A.工程最终竣工

B.工程全部完工

C.工程基本完工

D.工程基本竣工并通过竣工验收

正确答案：D

第 4 题

某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案：A

第 5 题

施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案：C

第 6 题

某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

正确答案：D

第 7 题

合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

正确答案：B

第 8 题

委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

正确答案：C

第 9 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

正确答案：B

第 10 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：D

第 11 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案：BDE

第 12 题

(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案：ABD

第 13 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

正确答案：CDE

第 14 题

索赔报告的内容应包括( )。

A.双方的责任

B.索赔的依据

C.索赔要求补偿的款项

D.事件发生的原因

E.工期展延天数

正确答案：BCDE

第 15 题

FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

A.改变合同中任何工作的数量

B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

D.改变任何工作的质量

E.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：ACDE

第 16 题

(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

A.及时通知委托人变动后果

B.延长完成监理任务的时间

C.终止监理合同中增加内容的执行

D.追索委托人的违约金

E.申请支付附加工作的报酬

正确答案：ABE

第 17 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：AD

第 18 题

在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

A.招标公告

B.招标文件

C.投标文件

D.评标价格

E.最后谈判达成的降价协议

正确答案：BC

第 19 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：BDE

第 20 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：BE

工程合同篇2

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。

一、项目名称

项目名称: 亮化施工项目

二、项目需要的亮化材料

见亮化材料清单及报价

三、合同金额

1、合同总额人民币小写：元大写：( )

合同总金额包括：

3、不含税费及增项;

四、验收标准与要求

1. 交付验收标准

在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

2. 发现有质量问题，有权要求乙方予以调换;

3. 电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。

五、安装地点及工期

安装地点：甲方项目所在地。

工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

六、付款方式

1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的30%;

2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的60%;

3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的10%。

七、安装与调试

以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

八、质保期及售后服务要求

质量保证期(简称“质保期”)从验收交付之日起为两年，保修期终身(质保期满后开始计算)。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、，期满后可提供终身(有偿)维修服务。

九、违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款;

2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

十三、其它

1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，均具同等法律效力。

5. 本合同共计三页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就换热站技改工程有关事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1．工程名称：____________________。

2．工程地点：____________________。

3．工程范围：____________________。

第二条合同工期

1．合同工期总日历天数：_____天。

开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。

2．本工程须于合同订明的时间内完成。因以下原因造成的工期延误,经甲方确认后工期顺延。

（1）甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

（2）监理工程师或甲方代表未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）工程设计变更；

（4）___周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过____小时；

（5）遇不可抗力；

（6）合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。

第三条质量标准

本工程质量标准：____________________。

第四条材料设备供应

乙方包工、包料、包设备采购。

第五条合同价款

合同单价人民币元整（大写：_____），工程量清单（略）。

合同总价人民币元整（大写：_____）。

第六条支付方式

1．乙方进场施工后每月___日前上报月工程进度款，甲方收到乙方月工程进度款申请经审核且收到乙方足额发票后在_______个工作日内支付本月完成工程进度款的_______%，付款至合同价的_______%时停止支付，工程完工验收合格且乙方提交合格的竣工资料及结算资料，结算完成且收到乙方足额发票后_______个工作日内支付至工程结算总造价的_______%，余下_______%的工程款作为保修金。

2．从工程实际竣工验收合格之日起，质保期为工程竣工验收合格满年后无保修费用发生时或扣除保修费用且收到乙方足额发票后_______个工作日内付清。

第七条甲方义务

1．甲方应当在本工程开工前按照约定完成以下工作，并承担相关费用：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、障碍物拆除等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要；

（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；

（5）办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；

（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给乙方；

（7）组织乙方和设计人员进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）等的保护工作；

（9）双方约定甲方应做的其他工作。

2．甲方委托乙方办理的工作,费用由甲方承担。

3．甲方未完成上述约定工作，导致乙方工期延误的，甲方予以确认顺延延误工期。

第八条乙方义务

1．乙方应履行本合同所约定的全部义务。精心组织施工，按时完成本工程。

2．乙方应按照约定完成以下工作：

（1）现场施工按照《现场安全文明施工管理办法》进行管理，承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；

（2）根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知监理工程师。甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

（3）在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付甲方以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如甲方要求乙方采取特殊保护措施，甲方应承担相应费用；

（4）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）等的保护工作；

（5）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（6）双方约定乙方应做的其他工作。

第九条竣工验收及结算

1．工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。

2．竣工结算。竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。

第十条违约责任

1．甲方未按时支付工程款，逾期按中国人民银行公布的同期银行存款利息支付违约金。

2．如因乙方原因造成工期延误，每延期1天乙方赔偿合同价的_______‰给甲方，甲方有权从工程款中扣除。由于乙方原因停工、窝工、误工造成的乙方损失，由乙方自负。

3．乙方未完合同约定的各项工作，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。达不到合同约定的质量标准的，乙方需无条件返工修复，以达到合同约定的质量标准，返工修复的费用由乙方负担，且乙方须向甲方缴纳审定结算总价的______%的违约金。

4．因甲方原因造成的工期延误，乙方在提交齐全相关证明材料且被证实后只能获得相应的工期延长。

第十一条纠纷解决方式

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十二条生效

1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

2．本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________

工程合同篇4

1.施工合同的特点

合同标的的特殊性-单件性的建筑产品

合同履行期限的长期性

合同内容的复杂性

2.建设工程施工合同范本

协议书

通用条款

专用条款

附件(三个附件)

◇承包人承揽工程项目一览表

◇发包人供应材料设备一览表(如包工包料则无此表)

◇房屋建筑工程质量保修书

3.关于工程师

如既有监理，又有甲方代表，则双方职责不能交叉

工程师易人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人

后任继续履行合同的约定以及前任的权利义务，不得更改前任作出的书面承诺

4.批准工程项目的建设(施工许可证制度)

领取施工许可证的主体

◇发包人(建设单位、甲方)

领取施工许可证的时间

◇开工前

为什么要办理施工许可证

◇政府主管部门审查项目是否具备开工条件

5.领取施工许可证应具备的条件(注意措词的精准)

已办理建筑工程用地批准手续-有地

在规划区内的工程，已取得规划许可证-有规划

拆迁进度符合施工要求-地可以施工

已确定了施工企业-有施工的人

有满足施工需要的图纸及技术资料(有+通过审查)-有图

有保证工程质量和安全的具体措施-有安全保证

委托了监理-有监督工程的人

建设资金已落实(落实的标准)-有钱

其他条件(如消防规定)

6.资金落实的.标准

建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%

建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30%

7.施工许可证领取条件中的要点

有地只要求有用地批准手续，不要求必须有土地证

拆迁只要求适合施工进度，并不要求拆迁全部完成

对于图纸和技术资料，要求必须通过审查，同时不要求全部完成，只要满足施工进度即可

8.质量监督机构监督概述

质量监督机构的性质

◇工程质量监督机构不是行政单位，是接受建设主管部门的委托的中介组织

办理质量监督登记手续的时间

◇在工程招标工作完成后，领取开工许可证之前

9.质量监督机构监督的内容(对三主体两过程的监督)

对建设单位的监督

对监理单位的监督

对施工单位的监督

对建设工程实体质量的监督

对工程竣工验收的监督

10.对建设单位的监督(4项)

报建手续是否齐全

施工图审查以及人员审查

无违法违规行为

建设单位采购的建材、设备是否符合质量要求

工程合同篇5

1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。

A、建设工程监理合同

B、建设工程采购合同

C、建设工程分包合同

D、建设工程施工合同

答案：D。

解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A、物

B、行为

C、智力成果

D、货币

答案：A。

解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。

A、代理的民事责任由被代理人承担

B、代理人以自己的名义实施代理行为

C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

答案：B。

解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A、只能要求债务人履行债务

B、只能要求保证人履行债务

C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

答案：D。

解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A、A银行4000万元，B银行1000万元

B、A银行3300万元，B银行1700万元

C、A、B银行各2500万元

D、A银行3000万元，B银行20xx万元

答案：D。

解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

6、（）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

A、保证

B、抵押

C、留置

D、定金

答案：C。

解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。

A、保证

B、质押

C、留置

D、定金

答案：A。

解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

A、业主自行承担全部损失

B、业主和保险公司协商分担损失

C、保险公司承担全部损失

D、保险公司承担一半损失

答案：C。

解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（）。

A、20xx年3月1日

B、20xx年3月20日

C、20xx年3月10日

D、20xx年3月18日

答案：C。

解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（）。

A、划分标段

B、确定招标方式

C、资格审查

D、编制招标文件

答案：C。

解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。

A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

答案：A。

解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的`施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。

12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。

A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B、有丰富的政府机关人脉

C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

答案：B。

解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。

13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源

B、只对该投标人有效

C、应发给全体投标人，并说明问题来源

D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

答案：A。

解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

A、10天

B、10个工作日

C、15天

D、15个工作日

答案：C。

解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

15、需要重新进行招标的情形是（）。

A、投标截止时间，投标人少于3个

B、招标人对所有中标候选人均不满意

C、重新招标后投标人仍少于3个

D、重新招标后所有投标被否决

答案：A。

解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

16、资格预审申请文件的内容包括（）。

A、资格预审办法

B、申请人基本情况表

C、申请人资格要求

D、申请人须知

答案：B。

解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。

17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。

A、投标文件没有加盖公章

B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C、投标担保金额多于招标文件的规定

D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

答案：B。

解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A、施工

B、设备采购

C、设计

D、材料采购

答案：C。

解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

A、2

B、3

C、4

D、5