施工合同集锦

发布时间：2023-09-24 13:10:38 来源：1569下载站作者：小何施工合同

随着大家普遍拥有较高的法律意识，合同的约束力也就显得更有必要了。优秀的合同都有哪些好的要素？下文将为您介绍关于“施工合同”的详细信息，请查看探索更多最新的资讯！

施工合同(篇1)

发包方：____(以下简称甲方)

承包方：____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就爆破施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程内容及承包方式：

1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。

2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。

3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)

四、工程单价及工程量：

1、工程综合单价：石方爆破包干单价为人民币￥元/m3(不包含发票税金);

2、工程量：爆破方量暂定3。

3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。

五、爆破工期：

1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。

2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为年.即个月)，组织施工人员及机械设备进场，。

六、结算方式：

1、合同签订乙方办理完成(公安部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(￥：100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.

2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。

3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。

七、甲方责任与义务：

1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。

2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。

3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。

4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.

5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。

6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)

爆破震动安全允许标准表

序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)

1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5～1.00.7～1.21.1～1.5

2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0～2.52.3～2.82.7～3.0

3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0

4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5

5水工隧道c7～15

6交通隧道c10～20

7矿山隧道c13～30

8水电站及发电厂中心控制室设备0.5

9新浇大体积混凝土d：

龄期：初凝～3d

龄期：3d～7d

龄期：7d～28d

2.0～3.0

3.0～7.0

7.0～12

注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。

注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破

a选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。

b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。

c选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。

d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。

本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物，允许振速为2.0cm/s～2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力，选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a

Q=R3(V/K)3/ a

其中K取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。

符合上述要求。

8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。

八、乙方责任与义务：

1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。

2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。

3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。

4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。

5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。

6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。

8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。

10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。

11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的'人员疏散，如因乙方安全不到位而引起的安全事故，其一切责任由乙方自行承担;

九、安全：

1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。

2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。

3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。

4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。

十、违约责任

1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。

2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。

十一、其它：

1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。

2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。

甲方(盖章)：____

签约代表：___________

签订日期：_______年____月___日

乙方：____(盖章)

签约代表：___________

签订日期：_______年____月___日

施工合同(篇2)

甲方：乙方：

经甲乙双方共同协商一致，现甲方将北海市第三中学临时风雨长廊的人工挖孔桩工程分包给乙方施工，根据现场条件及规定，本着平等、自愿互利的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料。

4、承包范围：共18根桩，桩径为Φ1200、1500、1800。

5、施工工期约30天。

二、甲方责任：

1、负责桩位的放线定点。

2、负责挖孔桩所用的材料运至施工现场，桩芯商品砼泵送到桩口。

3、提供工人的临时宿舍，施工中的水电、铁线、焊条、斗车。

4、负责吊车吊桩的钢筋笼并承担费用。

三、乙方责任：

1、按甲方提供的桩基础设计图纸进行施工。

2、负责挖孔桩成孔，护壁砼，钢筋笼制作安装，桩芯砼灌注。

3、负责所需的施工设备，如钢模板、空压机、水泵、焊机、摇架、铲、桶等。

4、负责工人的保险费用（甲方先出钱买，每人100元，结算后从工程款中扣除）。

5、严格执行安全操作，文明施工，保证质量。

6、施工时必须戴安全帽，如因违章操作造成安全事故，责任由乙方负责。

四、工程单价及工程量的计算及付款：

1、挖孔桩包工价：泥方：桩径1200按每米350.00元/米，桩径1500按每米508.00元/米，桩径1800按每米700.00元/米。如遇到流沙，塌方泥，入岩（包括强风化岩，中风化岩，微风化岩），旧基础混凝土，旧基础石头等由双方现场确认签证，在原单价基础上增加人工费100%，即系桩径1200按每米700.00元/米，桩径1500按每米1016.00元/米，桩径1800按每米1400.00元/米计算。

2、桩扩大头按每个100.00元结算，18个×100元/个=1800.00元。

3、工程量从第一节护壁顶端至桩底的深度计算。

4、本工程施工设备、施工人员进场正式开工后，甲方支付每人每天50元生活费，桩芯砼完成三天内将工程款的90%支付给乙方，余下10%等验桩合格后三天内一次性付清。

五、有关未尽事宜，双方友好协商解决。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方签字：

乙方签字：电话：

电话：身份证号：

身份证号：日期：

日期：

施工合同(篇3)

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：住宅楼土建及施工

二、工程承包方式、范围：

1、承包方式：按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。

2、承包范围：是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止；主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦(砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理)。内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。木工：模板、模板制作安装、钉子、铁丝。钢筋工：扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。架子工：外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。

三、工程包价：

按实际面积结算，每平方米单价为元，屋面工程不计算面积。工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。

四、付款方式：

基础完工付款万元，每层盖板结束后甲方付给乙方工程款万元，每内粉刷一层付款

五、工程工期：

从签定合同之日起个工作日竣工，每层砌体现浇封顶9天。在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的'70%。

六、质量要求：

乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准。在施工中，乙方不按施工规定和图纸尺寸施工，所造成质量返工和损失，由乙方赔偿双倍的材料款。出现一次罚款贰佰元。

七、施工安全责任：

乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工，教育职工安全生产，并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度，对脚手架、机具经常进行检查、维修，方可施工。如施工中，乙方不按国家劳动安全规程操作，所引起的人体伤亡，与甲方无关，均由乙方自行承担全部经济和法律责任。

八、其它：

本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲方双方协商解决，双方签字生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

甲方：乙方：

年月日

施工合同(篇4)

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

暂定开工日期：年月日(具体以建设单位通知为准)暂定竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款(暂定)金额(大写)：元(人民币)￥：元

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款(按施工合同)

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、经确认的工程报价单或施工图预算书

7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同(篇5)

发包人(全称)：______

承包人(全称)：______

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：______

2、工程地点：______

3、工程内容：______

4、工程立项批准文号：______

5、资金来源：发包人自筹。

二、工程承包范围

承包范围：

1、包括：人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。

2、不包括：主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。

三、合同工期

开工日期：______年______月______日

竣工日期：______年______月______日

合同工期总日历______天数(按每天24小时施工计算，含节假日)。

四、质量标准

工程质量标准：按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。

五、合同价款

1、单价：详见附件一工程量清单及报价表

2、工程总造价：

金额(大写)：______ (以实际施工计算)

(小写)：______ (以实际施工计算)

3、机械进场、出场、转场费：15000元/次。

4、核价原则：合同协议固定价格。

5、双方约定合同价款的调整因素：

①设计变更;

②地勘报造与实际地质不符;

③施工条件与双方约定的条件不一致;

④发包人原因导致的工期延误;

⑤增加设备、人员抢工期;

⑥工程量调减超过原设计工程量20%;

⑦施工工艺的改变;

⑧以上因素调价双方另行协商，另签补充协议。

六、工程量确认

1、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间：每月25日前;

2、工程计量公式：无;

3、总工程量：详见附件一工程量清单及报价表;

4、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计

5、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。

七、合同价款支付

双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、支付方式：现金或转帐;

2、按月支付已定工程量70%的工程款(进度款);

3、工程完工支付至80%;

4、基坑开挖后，无重大质量问题支付至90%;

5、基坑出土后30日内支付至100%。

八、双方一般权利和义务

1、监理单位名称：

监理内容：______

监理权限：______

监理工程师姓名：______职务：______

2、发包人代表：

姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表发包人履行本合同。

3、承包人代表：

姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表承包人履行本合同。

九、施工组织设计和工期顺延

1、进度计划：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的

发包人确认的时间：收到施工组织设计(施工方案)

2、群体工程中有关进度计划的要求：无;

3、工期顺延：双方约定工期顺延的所有条款。

十、图纸

1、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);

2、本工程设计图纸为发包人专用，未经发包人允许，承包人不能用

十一、组成合同的文件

1、本合同;

2、中标通知书;

3、投标书及其附件;

4、图纸;

5、工程量清单;

6、工程报价单或预算书;

7、标准、规范及有关技术文件;

8、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十二、发包人工作

1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;

2、在开工前10天开通施工场地与公共道路的通道，以及施工场地内的施工便道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;

3、平整硬化施工场地，使施工场地标高达到设计图纸所示标高，保证平整度不超过±20cm，保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求，不下陷不堆陷;

4、保证垂直空间40m内天架空线监等障碍物，安装630KV变压器一台，并将电源接到主配电柜(内设600A，400A漏电保护开关各一个)，主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过200m;

5、提供Φ100mm供水管道，接水口与承包人用水设备距离在20m以内;

6、开工前，办理完本工程施工所需的证件、批件;

7、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底，协调相关单位协助承包人施工，并承担相应费用，能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;

8、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础，砼结构物等);

9、开前10天提供工程地勘报告和地下管道线资料;

10、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;

11、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续，并承担费用;

12、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

十三、承包人工作：

1、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

2、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;

3、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延;

4、已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间承包人原因发生损坏，承包人自费予修复，非承包人原因(如交叉作业，提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏，承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人承担由此增加的费用，追加合同价款;

5、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按发包人的指令施工，发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);

6、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;

7、承包人做到文明施工，科学管理，安全规范操作，服从甲方管理;

8、因承包人原因造成竣工工程的损坏，由承包人修复并承担一切费用;

9、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准，由承包人进行返工和修复并承担一切费用;

10、承包人未经发包人允许，承包人不能将其承包的全部工程转包给他人，也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。

十四、担保

1、发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：。担保合同作为本合同附件;

2、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签字生效后，承包人向发包人缴纳______万元履约保证金，待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后5个工作日内，发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。

十五、进场设备清单及台班费用标准：

(详见附件2)

十六、安全施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担;

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

3、发生重伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

十七、保险

1、工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用;

2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用;

3、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;

4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用;

5、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

十八、违约、索赔和争议

1、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款，发包人每天承担应付工程价款3%的违约金，并承担由此造成的其他损失;

2、因发包人原因造成的停工、误工，每天承担4000元停工、误工损失;

3、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，造成工期延误，每延误一天由承包人向发包人支付每天4000元违约金。

4、本合同在履行合同过程中产生争议，由双方协商解决，协商不成的，向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。

十九、其他

1、双方关于不可抗力的约定：

①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾，以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;

②不包括政府政策调整，政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚，市场环境改变，建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷，建设方(或业主)资金问题，施工过程各种变更，各种证件、批件问题，工程本身所涉及的各种纠纷等;

③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);

2、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;

3、由发包人供应的主辅材料，发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点，由于材料供应不及时造成的工期延误，发包人承担承包人工期延误的损失，同时工期顺延;

4、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项，承包人有权停止施工，由此造成的损失由发包人承担;

5、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料，发包人应在7个工作日内给予批示、答复，否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求，相关事项影响正常施工的，承包人只能停工，因此造成的停工损失由发包人负责，并顺延工期;

6、本工程具备隐备条件和中间验收部位，承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;

7、因施工场地条件限制，交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工，工期顺延，并由发包人承担由此造成的损失;

8、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;

9、基坑截止帷幕未施工完之前，严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;

10、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏，承包人不承担任何责任和费用;

11、未尽事宜，双方协商解决，另签补充协议。

二十、合同份数

1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各保存一份;

2、本合同副本四份，由发包人和承包人各保存两份。

二十一、合同生效

合同订立时间：______年______月______日

合同订立地点：______

本合同双方约定：签字盖章合同订立当日生效。

发包人：______(公章)承包人：______(公章)

______年______月______日

施工合同(篇6)

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定，结合本工程特点，双方达成以下协议：

一、项目概况

1、工程名称：2、承包范围：3、承包方式：4 、合同单价：

外墙保温层为30 mm无机玻化微珠，外墙体为涂料饰面保温单价48元/㎡，外墙体为面砖饰面保温单价56元/㎡。以上报价不包含税金、消防检测费、配套费(水电费、脚手架或吊篮费用);含消防材料检测费、线条、滴水槽清理、基层处理、外墙装饰面不另计价。门窗洞口(做两侧)按实际展开面积计算，(具体做法按图纸设计和有关规定要求施工)。

二、工期

施工总工期60个工作日，开工日期以建设单位书面通知次日为施工第一天开始计算。如遇雨天或其它不宜施工的恶劣天气时，经双方书面确认手续为准工期顺延。每幢楼书面确认开工时间保温10个工作日，外涂15个工作日。拖延工期每天承担经济损失幢号每天每平米1.00元，并承担外脚手架的费用。

三、质量标准

1.乙方使用的保温材料质量必须提供符合国家规范规定，必须提供符合当地质检部门检测合格的有效证明文件。且严格按甲方的工程设计图纸进行施工。

2.墙体保温质量按照《外墙保温设计规范及标准》要求。

3.乙方在本项目施工中确保工程质量合格。负责工料达到本地方质监站验收合格标准为止，如发生返工，维修等因素属于乙方责任的由乙方承担。

4.在地方有备案手续，确保工程竣工验收合格并完善备案手续。

四、付款方式

在合同生效后，甲方向乙方支付工程款时，必须校验乙方经办人出具的加盖有乙方公司财务章的收据及乙方公司出示本人有效身份证后，将工程款汇入乙方书面指定的账号方为有效，甲方按下表约定分4次向乙方支付工程款，否则不得支付款项。

五、工程质量检查及验收

1、乙方的每道工序施工完毕，按相关规定办理工程和材料报验手续，甲方及时组织有关人员进行检查验收，并及时签付验收意见，经监理公司和甲方验收合格后，乙方才可以进行下道工序施工;验收不合格，承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。因甲方原因引起的经济支出，由甲方承担。乙方在每道工序施工中要提前自检，发现问题及时与甲方联系，维修。已施工的分项工程，不牵连上一道工序。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，乙方和监理公司审阅资料合格后，甲方在5个工作日内对该分项工程进行验收，最终以建设单位时间安排为准。

3、乙方在工程验收合格后三天内上报工程决算报告，甲方在收到决算报告后15个工作日内组织审核完毕(最终依据建设单位时间安排为准)。决算计算方式：保温工程总价=实际工程展开面积×单价

六、设计变更及合同价款的调整

施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前7天向乙方发出书面通知，否则，造成的损失由甲方承担。乙方应按通知进行变更施工，并于5天内根据约定的可调整承包方式提出变更价款的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由甲方承担，甲方在收到变更价款报告之日起15个工作日内予以签字确认，无正当理由不签认时，自变更价款报告送达之日起25个工作日后视为同意变更，由此延误的工期应相应顺延。

七、甲方的配合义务

甲方应提供的作业条件

1、甲方应无偿提供脚手架，垂直运输，施工生产用水电及仓库用地，住宿方面由发包方提供。

2、墙体工程平整度达到要求：灰缝应填满砂浆，超出规范允许误差表面平整度之垂直方向超出4mm，水平方向超出4mm应找平，经监理单位认可发包单位承担或由甲方找平。墙体应清理干净无油渍、浮尘等。

3、施工脚手架为甲方施工脚手架。脚手架横竖杆距离墙面、墙角适度，脚手板铺设如与外墙分隔不相适应，由甲方、乙方双方协调解决。

4、预制混凝土隔墙板接缝外应提前处理好。

5、在乙方进场开工之前，甲方给予协调，提供相应的施工便利。

八、安全文明施工

1、乙方必须做到安全文明施工，对于乙方发生人为的工伤事故，不论大小，后果一切由乙方承担，甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教育，认真填写安全答卷，做好自身安全，做到不伤害他人，也不被他人伤害。

2、对于施工中一切不安全因素及不安全行为，乙方可以拒绝施工，直至危险源消除。

3、对于乙方在施工现场内外发生打架、斗殴事件，不论大小后果均由乙方负责，甲方概不承担，甲方同时追究乙方每人次500元罚款，发现乙方施工人员有偷盗行为的，按实物价值加倍罚款，以上行为情节严重的，将提交公安机关处理。

九、工程保修

本工程保修期为一年，保温系统施工结束后一年内由于施工或材料等原因出现的质量问题，由乙方负责免费维修(不可归责为乙方的除外)。

十、违约责任及奖惩

1、由于乙方自身原因造成的工期延误，乙方承担违约责任，每延误一天，乙方承担单栋协议价款的万分之二的违约金。

2、因甲方原因造成的工期延误，乙方办理延期签证，工期顺延。

3、如甲方未能及时付款，则乙方施工工期顺延。付款每推迟一天，工期顺延一天，由此产生的损失由甲方承担。

4、工期完工，甲方及时组织验收，依建设单位和监理单位的时间安排为准。乙方进入现场无条件服从甲方管理和规章制度。

5、因不可抗力的原因造成的工期延误，工期顺延，双方免除责任。

十一、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地建设主管部门调解，协商或调解不成的，按下列第二种方式解决。

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程施工所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式二份，自双方签字盖章起生效。

发包方(盖章)：

承包方(盖章)：

法人代表：

代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：__年__月__日

施工合同(篇7)

甲方：_________

乙方：_________

根据《_____》的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同：

一、建设项目：________厕所施工。

二、建筑地点：________。

三、承包方式：甲方采用________________的方式承包给乙方，乙方不得另行转包给他人。

四、工程造价：________元。

五、工程建筑要求：

（一）乙方在施工过程中必须严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。

（二）工期：本工程工期为________天。

六、甲方权利与义务：

（一）甲方做好施工前准备工作，不影响乙方施工。

（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。

（三）甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的，甲方有权责成乙方进行更换，对不满意的地方进行返工。

七、乙方责任：

（一）乙方必须贯彻实施好安全施工条例，提高安全责任感，排除不安全隐患，注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责，与甲方不负任何责任。

（二）乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙，严禁机动_____上学时间运送材料，确保学生人生安全。

（三）乙方必须有人________个小时看守工地，注意用电安全，严禁学生进入工地。

（四）乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。

（五）若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题，乙方必须无条件返工，其返工费用由乙方负责。

八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向_____________委员会申请_____或向________人民法院提起诉讼。

九、本协议一式________份，双方签字生效，甲乙双方各执________份。且每份法律效力相同。

甲方（盖章）：_________

签署时间：________年____月____日

乙方（签字）：_________

签署时间：________年____月____日

施工合同(篇8)

依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定，经双方协商一致，签订本协议，并严肃履行。

发包方（简称甲方）：远大集团遨宇纺织总公司

（简称乙方）：____________________

第一条工程项目简介：

1、工程名称：

20万纱锭新厂房围墙

2、工程地点：

衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口

3、工期要求：

跟随甲方项目部安排的进度计划执行

4、总建筑面积：

第二条分包范围及方式：

1. 加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明：

a) 包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。

b) 包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑（除主筋制作外）。

c) 包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。

d) 包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。

e) 包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。

f) 包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，并负责砌筑后的砌体养护工作。

2. 以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具（除斗车）、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。

第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励：

1. 标准层高三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按 58 元/m3,加气砼砌块砌筑按 66 元/m3，层高大于三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按 60 元/m3(其中地下室62 元/m3)砼集中搅拌按2.5元/ m3从单价中扣除，赶工、返工及其他任何情况均不另行计价，所有分包范围内的工作均含在此单价内。

2. 乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次，则每平方增加 2元/m3奖励。

3. 按图计算实际安装面积，根据施工预结算规则扣除相关洞口工程量，非乙方原因造成的拆

改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。

4. 乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量，按月支付进度款70%，余款在主体验收合格后二个月内付清。

第四条工程质量：

1. 施工质量必须符合GB50203-20xx《砌体工程施工质量验收规范》相关规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，

其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。

2. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录，分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。

3. 新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负。

第五条安全及文明施工：

1. 双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程，乙方应设立安全文明施工负责人报甲方，积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。

2. 乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料，工完料不清场不清，双方确认后，不能按完工工程量申报进度款，甲方有权进行罚款。

3. 乙方应配合甲方成本控制的要求，节约用水用电，如发现常流水或班后常亮灯，甲方有权加倍罚款（不低于200元/次）。

4. 乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的'要求，对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。

5. 乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带，检查发现不按规定佩带者罚款50元/次，完工后办理退库手续，如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿，乙方自备劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失。

6. 乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元，乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。

第六条人员及材料、机具管理：

1. 甲方负责提供住宿间及床给乙方，住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担，如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。

2. 乙方不服从住宿楼的物业管理，导致的一切罚款由乙方承担。

3. 乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失，概由乙方追究该人员承担，甲方不负任何责任。

4. 乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续，实行限额领料，落地灰要及时收集应用，乙方应严格按照甲方的配合比配料，发现不合格品及时通知甲方确认，领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。

5. 砂浆随拌随用，约在三个小时内使用完不允许隔夜。（每发现一处罚款200元，累计发现三次则罚款20xx元）

6. 对甲方所供块料在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，应按品种规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m，为减少施工现场切锯工作量，避免材料浪费，乙方应进行合理排块，切锯时不得用普通木工手锯，应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯，异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购，因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。

7. 甲方编号给每个班组配备斗车，施工期间的保管及维修保养由乙方承担，整个工程完工验收合格后办理退库手续，除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。

第七条甲方责任与权限：

1. 甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料，提供整体施工进度安排，按进度通知乙方安排人员进场施工。

2. 甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点，在每层楼面施工前，校核乙方轴线、标高的放线。

3. 甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。

4. 甲方按楼层提供施工用电用水接驳点，提供垂直运输条件。

5. 甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度，安全生产、文明施工及组织验收工作。

第八条乙方责任与权限：

1. 乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方，同时提交身份证复印件，乙方自备机具工具及材料进场时，应通知甲方人员参与验收登记。

2. 乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工，负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。

3. 乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备，自行搭设工作台架，服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。

4. 乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定，对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。