最新测绘合同(范例九篇)

为了给读者提供更好的阅读体验，我们精心编辑了“测绘合同”。现在，契约精神变得越来越重要，越来越多的人熟悉签订合同的形式。签署合同成为法庭审判的重要证据。相信这篇文章能够解决您的疑惑！

测绘合同【篇1】

委托方（甲方）：

合同编号：

承揽方（乙方）：

签订地点：

根据《_经济合同法》、《_测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）

第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）

第三条执行技术标准：

其它技术要求：

第四条测绘工程费：

1.取费依据：

2.取费项目及工程总价款：

第五条甲方的义务

1.自本合同签订之日起＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿日内完成技术设计书的审定工作。

3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

第六条乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起＿＿日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

第七条测绘项目完成工期

第八条甲方违约责任

1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。

2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第九条乙方违约责任

1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1％计算。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条其它约定：

第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。

委托方单位名称（盖章）：

承揽方单位名称（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

合同订立时间：年月日

颁布单位：国家工商管理局经济合同司

测绘合同【篇2】

房产测绘合同的重要性及内容解析

引言：

房产测绘合同作为一份法律文书，在房地产交易中发挥着至关重要的作用。它对于确保房产交易的合法性、保护各方的合法权益具有重要意义。本文将从房产测绘合同的定义、重要性、内容要点以及注意事项等方面详细解析，以帮助读者更好地了解和应对相关问题。

一、房产测绘合同的定义与重要性

房产测绘合同是指双方当事人在房产交易过程中，为确保房产的准确位置、面积、边界等信息，以及购房人的合法权益，依法签订的一种合同。它将测绘单位与房产交易双方进行了桥梁联系，是一份具有明确约束力的法律文件。

房产测绘合同的重要性体现在以下几个方面：

1. 保障房产交易的合法性：房屋产权的确权和界定对双方当事人都至关重要。房产测绘合同能够对房产的界址标定、产权证书的准确性进行监管，并确保交易的真实合法性，避免因界址不清等问题而产生纠纷。

2. 保护购房人的合法权益：购房人在购买房产时，有权获得准确的房屋面积、产权范围等信息，以便更好地决策。房产测绘合同将确保测绘单位提供真实的测绘数据，为购房人提供准确的信息，并保护其合法权益。

3. 规范测绘单位的行为：测绘单位作为房产测绘的专业机构，应当履行相应的责任和义务。房产测绘合同能够约束测绘单位必须按照法律规定和测绘标准进行房产测绘，提供准确的测绘数据，并将其行为纳入法律监管和追责范围。

二、房产测绘合同的内容要点

房产测绘合同的内容要点主要包括以下几个方面：

1. 当事人的基本信息：包括购房人、出售人（或房地产开发商）、测绘单位等当事人的身份、住址、联系方式等。

2. 项目的基本信息：包括项目的名称、地址、地籍编号等。

3. 服务内容：明确测绘单位的具体服务内容，如房屋测绘、界址标定、土地测绘等。

4. 测绘标准：明确测绘单位必须按照相关法律规定和测绘标准进行房产测绘，确保测绘数据的准确性和合法性。

5. 测绘费用及支付方式：明确测绘费用的数额、支付期限和方式，以及可能涉及的增值税、发票等事项。

6. 测绘结果的交付：确定测绘结果的交付时间和方式，以及测绘结果的使用范围和权益转移等问题。

7. 违约责任：明确各方当事人在合同履行过程中可能涉及的违约责任，并约定相应的法律后果。

8. 合同的效力和争议解决：明确合同的生效时间、期限、争议解决方式等事项，确保合同具有明确的法律效力。

三、房产测绘合同的注意事项

在签订房产测绘合同时，各方当事人应注意以下事项：

1. 选择正规测绘单位：测绘单位应具备相应的资质和能力，确保提供准确的测绘数据。购房人、出售人应对测绘单位进行认真筛选和核实，并查看其测绘业绩、资质证书等。

2. 关注测绘费用及支付方式：对于测绘费用的数额、支付方式等应进行明确约定，避免因费用纠纷而引发争议。

3. 注意合同条款的明确性：各方当事人在签订合同时应仔细阅读合同条款，对于条款存在疑义或需要更改的地方，应进行沟通和协商，确保合同的明确性和一致性。

4. 保留相应证据：签订房产测绘合同时，各方当事人应保留相应的证据，如合同原件、支付凭证、整改通知书、协议变更书等。

结语：

房产测绘合同是确保房产交易合法性、保护各方合法权益的重要法律文书。在签订合同时，各方当事人应明确合同的内容要点，注意事项，并保留相应证据，以确保交易的顺利进行。只有双方都遵守合同约定，才能有效减少房产交易中的纠纷，并保障合法权益的实现。

测绘合同【篇3】

甲方：

乙方：

我们计划为全球投资者和项目方搭建一个信息交流平台，并利用各方资源向客户提供付费服务。在友好协商的基础上，双方本着互惠互利的原则达成以下约定：

一、双方的责任与义务

1、甲方的责任与义务

a、甲方提供的项目必须为真实可靠，并已得到政府立项。

b、若甲方与投资方已达成协议，在接受乙方的服务期间，须及时告知乙方。否则，因此造成的后果将由甲方承担责任。

c、乙方应将在接受服务之前将款项全部付清。

2、乙方的责任与义务

a、乙方应严格按照服务条款进行服务(具体服务内容见附件1)。

b、原则上，乙方在接到甲方的款项开始服务。

二、免责条款

a、不可抗拒因素造成本合同不能正常履行时，双方不承担责任。

b、非双方任何一方原因造成本合同不能正常履行时，双方不承担责任。

三、本合同一式两份，双方各持一份。

四、本合同未完善之处，双方本着互敬互让原则，协商解决。

五、双方有任何异议，可到所在国所在地仲裁委员会，提出仲裁申请。

甲方：                                       乙方：

盖单：                                       盖单：

代表签字：                                代表签字：

地址：                                      地址：

电话：                                     电话：

开户行：                                  开户行：

账号：                                      账号：

测绘合同【篇4】

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、xxx颁发的《公路工程施工安全技术规程》（76—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

测绘合同【篇5】

15、什么叫房屋的总层数？

答：房屋的总层数是指房屋地上层数和地下层数之和。

16、假层、附层（夹层）、插层、阁楼、装饰性塔楼，以及突出层面的楼梯间、水箱间可否计算房屋层数？

答：不计层数。

17、房产测绘成果的二级检查如何进行？

答：一级检查为过程检查，在全面自检、互查的基础上，由作业组的专职或兼职检查人员承担。二级检查由施测单位的质量检查机构或专职检查人员在一级检查的基础上进行。

18、哪些人可以委托测绘？

答：权利申请人；权利人；其他利害关系人。

19、委托房产测绘的委托人与房产测绘单位是否应签订合同？

答：委托房产测绘的，委托人与房产测绘单位应当签订书面房产测绘合同（房产测绘委托书）。

20、房产测绘所需费用由谁支付？

答：房产测绘所需费用由委托人支付。

二、房屋面积测算

1、房产测绘机构在实施房产测绘工作中应遵守的法律、法规、技术规范有哪些？

答：《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》、《房产测量规范》。

2、可以计算建筑面积的房屋一般具备什么条件？

答：

a)应具有上盖，室外楼梯除外；

b)应有维护结构；

c)结构牢固，属永久性的建筑物；

d)层高在或以上；

e)可作为人们生产或生活的场所。

3、永久性结构的单层房屋，建筑面积如何计算？

答：永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积。

4、房屋的楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井怎样计算建筑面积？

答：均按房屋自然层计算建筑面积。

5、阳台、露台（晒台）如何计算面积?

答：阳台、露台（晒台）的区别主要看是否具有顶盖，有顶盖的是阳台，没有顶盖的是露台（晒台）。

阳台分为全封闭阳台和未封闭阳台，全封闭阳台计算全部面积，未封闭阳台计一半面积；露台（晒台）不计算面积，没有顶盖的所谓“阳台”视为露台（晒台）不计算面积。

6、“空中花园”、“入户花园”如何计算面积？

答：“空中花园”、“入户花园”是最近几年房屋设计出现的新名词，实际上就是阳台，参照阳台计算面积。

7、设计层高低于 的夹层、技术层、地下室、架空层是否计算建筑面积？

答：不计建筑面积。

8、突出房屋墙面的构件、配件、装饰性的柱和玻璃幕墙、台阶是否计算建筑面积？

答：不计建筑面积。

9、楼梯已计算建筑面积，楼梯下方可利用的空间计算面积吗？

答：不计建筑面积。

10、与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑是否计算面积？

答：不计建筑面积。

11、伸缩缝如何计算面积？

答：与室内任意一边相通，具备房屋的一般条件，并能正常利用的伸缩缝、沉降缝计算全部建筑面积；否则不计算面积。

12、房屋天面上，属永久性建筑，层高在以上的楼梯间、水箱间、电梯机房、设备用房等如何计算面积？

答：按其外围水平投影面积计算全部建筑面积。

13、房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池能否计算面积？

答：不计算建筑面积。

14、房屋内的门厅、大厅如何计算面积？

答：房屋内的门厅、大厅因功能需要，其层高较高，《房产测量规范》规定其层高不论高于多少，均按一层计算建筑面积。

15、有柱或有围护结构的门廊、门斗如何计算面积？

答：有柱或有围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。

16、内部无结构层的机械车库如何计算面积？

答：内部无结构层的机械车库不论其高度和停放层数，只要结构层高达到，均按一层水平投影面积计算。

17、挑廊如何计算面积？

答：封闭挑廊计算全部面积；未封闭挑廊计算一半面积。

18、空调机位如何计算面积？

答：平面图上设计的空调机位不计算建筑面积。

19、飘窗（凸窗或橱窗）如何计算面积？

答：设计图纸上飘窗（凸窗或橱窗），如果窗台不落地，不计算建筑面积；落地窗高度达到按投影计算建筑面积，高度达不到的不计算建筑面积。

20、户内楼梯如何计算面积？

答：

a)户内楼梯不论其楼层高度，踏步有几跑，均按自然层水平投影计算建筑面积；

b)跃层（复式）建筑户内楼梯按投影面积计算在所在楼层；

c)房屋内的夹层、插层、技术层等层高大于或等于的，其中的户内楼梯计算建筑面积。

21、消防通道如何计算建筑面积？

答：为多栋服务（小区）的消防通道不计算建筑面积；建筑物内部的消防通道应计算建筑面积。

22、用于检修、消防的室外钢梯、爬梯如何计算面积？

答：用于检修、消防的室外钢梯、爬梯不计算面积。

23、墙体如何计算面积？

答：墙体厚度应为剔除内外抹灰厚度的裸墙厚度；各楼层墙体厚度不同时，分层分别计算；外墙墙基线的外侧墙体计入外半墙面积，外半墙面积作为栋共有建筑面积进行分摊计算。

24、室外楼梯、台阶如何计算面积？

答：有完全覆盖下方楼梯的永久性顶盖的室外楼梯计算全部面积；否则计算一半面积；当上层楼梯完全覆盖下层楼梯时，其下层楼梯视作有顶盖楼梯；施工平面图设计建造的顶盖视为“永久性顶盖”，业主自行搭建的顶盖不予认可。

台阶分为室内台阶和室外台阶，室内台阶计算全部面积，室外台阶不计算面积。

25、玻璃幕墙如何计算面积？

答：玻璃幕墙及其它材料幕墙作为房屋外墙的，按其外围水平投影面积计算；既有主墙体又有幕墙的，以主墙体外围水平投影计算。

三、共有建筑面积分摊

1、共有建筑面积分为可以分摊的共有建筑面积和不应分摊的共有建筑面积，它们各自的范围有哪些？

答： 可以分摊的共有建筑面积范围

1）本栋建筑物内共用的核心筒、电梯井、观光井（梯）、楼梯间、电梯间、室外楼梯、提物井等垂直交通空间；

2）本栋共用管道井、通风井、垃圾道等；

3）为本栋服务的变电室（配电房）、水泵房、设备间、值班室、消防控制室、生活水池、消防水池、污水处理间、冷冻机房、空调机房、风机房、管理用房、值班警卫室等；

4）本栋共用的门厅、大厅（堂）、过道、门廊、门斗、走廊、檐廊等水平交通空间；

5）突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间；

6）架空层内为本栋服务的楼梯间、电梯间、门厅、门廊、门斗等；

7）外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积。

8）其它为本栋服务的建筑部位。

不应分摊的共有建筑面积范围

1）人防工程；

2）独立使用的地下室、半地下室、车库（位）、自行车库、车棚；

3）高层建筑中的消防避难层、结构转换层、设备层；

4）架空层中的架空部位；

5）物业用房、居委会、文化活动中心、垃圾站、公厕等公建配套用房；

6）为多幢或它栋房屋服务的管理用房、设备用房、警卫室等公共用房；

7）小区配套建设的幼儿园、学校、会所、医院、娱乐活动室、健身房、阅览室等；

8）用于小区（公共）通行的建筑物通道和消防通道；

9）用作公共使用的亭、塔，道路旁人行走廊，绿化带场所的公共设施；

10）用作公共事业、市政建设的建筑物；

11）法律、法规规定应属于全体业主共有的房屋。

2、共有建筑面积的分为哪几个类型？

答：栋共有建筑面积

指为整栋服务的共有共用的建筑面积，此类共有建筑面积由全栋进行分摊。

功能区共有建筑面积

指为某一或多个功能区服务的共有共用的建筑面积，此类共有建筑面积由该功能区或上述多个功能区进行分摊。

层共有建筑面积

由于功能设计不同，各层的共有建筑不同时，则应区分各层的共有建筑面积，由各层各自进行分摊，此类共有建筑面积由所在的层进行分摊。

3、共有共用建筑面积按比例分摊的计算公式是什么？

按照相关建筑面积进行共有或共用面积分摊，按下式计算：

δSi =K×Si

K =

式中：

K ———为面积的分摊系数，分摊系数取位至；

Si ———为各单元参加分摊的套内建筑面积，㎡；

δSi ———为各单元参加分摊所得的分摊面积，㎡；

∑δSi ———为需要分摊的分摊面积之和，㎡；

∑Si ———为参加分摊的各单元套内建筑面积总和，㎡。

4、成套服务套内建筑面积测算方法是什么？

答：参照国际标准《房产测量规范》附录B中B1。计算公式为：

套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+套内阳台建筑面积

5、房屋共有建筑面积分摊系数有没有上限？

答：房屋共有面积分摊系数为共有建筑面积与套内建筑面积的比值。它是衡量房屋得房率高低的参数，分摊系数大表明得房率低，分摊系数小表明得房率高。

影响房屋共有面积分摊系数的大小因素有两个，建筑物内共有建筑面积的大小和套内建筑面积的大小。一般情况下比较不同的建筑物，建筑物内共有建筑面积大，房屋的分摊系数就大，反之则小；建筑物内套内建筑面积大，房屋的分摊系数就小，反之则大。不同的建筑物的结构设计不同，专有部位和共有部位没有可比性，无法参照比较。房产测绘机构依据设计图纸到建筑物现场实测时，建筑物的专有和共有部位已按图施工完毕，只能依据规范测绘计算。综上原因，房屋共有建筑面积分摊系数没有上限。

6、购房者购买住宅时需掌握房屋共有建筑面积分摊系数的常识有哪些？

答：一般来说高层住宅楼或电梯洋房住宅楼分摊系数要大于多层普通住宅楼；

商住楼的住宅分摊系数要大于住宅楼；底层架空的住宅楼的分摊系数要大于底层不架空的住宅楼；小户型的住宅楼分摊系数大于大户型的住宅楼。

7、同样是住宅楼的两栋房屋，分摊系数小的房屋就一定“好”吗？

答：得房率是买房一个比较重要指标，分摊系数小的房屋得房率高，比较实惠，但共有部位较少或较小，使用不方便；分摊系数大的房屋得房率低，不实惠，但共有部位较多或较

宽敞，使用方便。例如，普通住宅楼的分摊系数比带电梯的多层洋房小，在同等地段购买普通住宅楼经济实惠，但没有电梯多层洋房使用方便舒适。

8、为什么会出现实测面积与购房合同面积有差异的情况？

答：购房合同中记载的面积是开发商在房屋未开工或竣工前计算或在市场上委托有测绘资质的测绘公司依据施工平面图计算的预测面积；实测面积是房屋竣工后房产测绘机构依据房屋施工平面图或竣工平面图到现场实测，依据《房产测量规范》计算的面积，办理产权登记以实测面积为准。

造成实测面积与购房合同面积有差异的原因有以下几种：

a)执行的不同技术标准会造成一定的面积差异；

b)通过规划变更或设计变更导致房屋尺寸变化或共有建筑面积分摊变化会造成一定的面积差异；

c)现场施工与设计图纸尺寸有差异会造成面积差异；

d)客观存在的测绘误差也会造成一定的面积差异；

如果购房签约的计价方式是按建筑面积计价的话，出现房款“多退少补”的情况应属一种正常现象。所以，购房者在签订购房合同时，要认真参阅合同中约定的销售面积与产权面积差异处理条款，以便更好地维护自己的合法权益。

9、实测面积与购房合同面积有差异如何处理？

答：按照合同中约定的面积差异条款处理。

10、我市新建商品房房产测绘工作流程是什么？

答：新建商品房竣工后，建设单位要提供相应的房屋施工平面图或竣工平面图及房屋已竣工的证明等资料委托房产测绘机构进行测绘。

房产测绘主要工作流程如下：

1）测绘受理：对如符合实测条件的房屋，填写测绘委托书，并收取相关资料。

2）外业测量：外业测量人员（一般不少于2人），依据相应房屋施工平面图或竣工平面图到现场比对测量，如实记录房屋尺寸，外业小组人员互查记录资料。

3）内业绘图计算面积：内业绘图计算面积依据外业测量人员记录的房屋尺寸绘制房屋分户平面图，必要时在规范允许范围内根据图形闭合差调整房屋尺寸。并依据《房产测量规范》计算房屋套内建筑面积、共有部位面积以及共有建筑面积分摊计算。

4）测绘成果检查：由房产测绘机构安排专职质量检查员对房屋测绘的内外业进行检查，主要工作如下：检查外业记录、内业绘图资料的基本一致性；比照设计图纸检查建筑部位计算面积合理性；共有建筑面积分摊方法的适用性。

5）出具测绘成果：通过测绘成果检查的房屋，委托人缴纳测绘费后，按规定出具测绘报告，委托方签章验收。

6）成果归档：将测绘报告及相关资料按规定归并存档。

建政〔2014〕123号

关于进一步完善商品房预售管理有关事项的通

知

有关单位：

为贯彻落实《铜陵市人民政府关于促进房地产市场持续健康发展的意见》（铜政〔2014〕11号）精神，经市政府同意，现就进一步完善商品房预售管理工作有关事项通知如下：

一、提高商品房预售监管资金拨付比例、增加拨付节点

（一）达到预售许可最低形象进度或建成面积申请用款的，按商品房预售监管资金额度的35%拨付；

（二）形象进度达到规划设计总层数1/2或建成面积达到规划总建筑面积1/2申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的55%；

（三）单体房屋结构封顶申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的80%；

（四）单体房屋外墙等围护结构及内部砌体工程全部完工申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的85%；

（五）单体房屋质量验收合格申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的90%；

（六）房屋取得《工程竣工验收备案表》后，全额拨付剩余的商品房预售监管资金。

二、增加商品房预售许可投资额度确认方式

对有地下建筑物、构筑物的塔楼（有主楼与裙楼），在申请商品房预售许可时，建筑物已经建至地面二层（含二层）

以上，且已建成面积达到或超过地上规划总建筑面积的20%，视为符合商品房预售许可投资额度条件。

三、规范商品房预售许可后销售行为

商品房许可预售后，房地产开发企业应在自核准之日起10个工作日内，公示准销售房源的户室等相关信息，并可根据市场实际情况选择开盘时间，同时严格执行明码标价、“一价清”制度。

四、本通知自2014年5月1日起执行，此前相关规定与本通知不一致的，按本通知执行。

2014年5月7日

测绘合同【篇6】

锦测字第( )号

委托方：(以下称甲方)

承揽方：(以下称乙方)石家庄锦业测绘有限公司

签订地点：( )

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》、《测绘市场管理暂行办法》和有关法律法规经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条、委托事项及范围：现甲方委托乙方对坐落在 ( ) 的 ( )项目做( )测绘。

第二条、甲方按照乙方要求提供图纸等其它必要的基本资料。

第三条、测绘工程费

1、测绘产品价格执行国家和地方颁布的测绘产品价格标准。

2、合同签订后甲方需向乙方缴付定金 元，以保证乙方测绘工作的顺利进行，工程完工后 日内，一次性交付剩余工程款 元。

第四条、甲方义务

1、甲方应在合同签订之日起( )日内向乙方提交有关资料和提出具体书面的技术要求。

2、甲方应提供交通工具并带领乙方实测人员顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作生活提供必要的条件。

3、甲方应允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。

第五条、乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起，根据甲方的资料和本合同的技术要求，乙方按约定时间入场工作。

2、 如果发现甲方提供资料不全，或者不符合测绘要求，应及时通知甲方。

3、 乙方应根据技术标准要求确保测绘项目如期完成

第六条、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补测措施，已达到质量要求。由于甲方提供图纸等原因造成测绘成果质量不合格的，由甲方自己负责。甲方对乙方所提供的测绘结果有异议的，可由测绘机构所在地的测绘产品质量监督检验站裁定，其费用由败诉方承担。

第七条、甲方在约定之日内到乙方单位缴费，自测绘工程费全部结清之后，乙方根据技术标准的需求交付甲方全部测绘成果壹份。

第八条、甲方违约责任

1、 合同签订之后，由于甲方工作中的原因导致乙方未能进行现场工作的，甲方承担责任，乙方不予退还定金;甲方在乙方约定之日内，未到乙方缴纳全部测绘费用并领取测绘成果的，乙方不予退还定金，并不保留测绘成果;或甲方在缴纳相关费用后一个月之内还未到乙方领取测绘成果，责任由甲方承担，乙方不予退还定金，并不保留测绘成果。

2、 乙方进场之后甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成窝工，则工期重新约定，甲方承担其责任。

第九条、乙方的违约责任

1、 合同签订后如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方退还全部定金。

2、 甲方提供了必要的工作，并且保证测绘款按时到位，乙方未能按规定日期提交测绘结果时，应向甲方赔偿拖期损失费。因天气、交通、政府行为，甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担责任。

3、 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务。

第十条、测绘成果仅对测绘人员现场测绘时负责，对现场测绘后发生变化不具有任何约束力。

第十一条、由于不可抵抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条、 本合同执行过程中的未尽事宜双方应本着实事求是，友好协商解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与合同有同等效力。

第十三条、 其他约定事项：

第十四条、 附则

1、 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即可生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完后，本合同终止。

2、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字、盖章) 乙方(签字、盖章)

年 月 日

 

测绘合同【篇7】

委托单位(以下简称甲方)：_____________

委托单位(以下简称乙方)：_____________

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘。

一、测绘范围与测绘内容：

二、测绘项目的执行技术标准：

1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1——、gb/t17986.2——《房产测量规范》;

2、浙江省建设厅浙建房130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;

4、其它：______________________。

三、测绘项目完成工期

合同签订后，乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘，并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作，并交付给甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件)：

a、申请产权初始登记的房屋

规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;

竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);

地名证：规划验收合格证;

公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议。

b、自然状况发生变化的房屋

房屋所有权证或房产测绘成果;

证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);

c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。

d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。

e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。

2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。

3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。

五、测绘项目工程费：

1、取费依据：

2、取费项目及工程总价款：

序号项目名称单价(元)总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式：

1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：

序号成果名称规格数量时间

八、甲方违约责任：

1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时。完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。

九、乙方违约责任：

1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。

3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。因测绘成果质量不符合有关规定的要求(而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致)造成后果的，由______市房产管理局给予警告并责令限期改正，并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

十、在执行合同过程中，若发生争议，双方可以协商解决或通过主管部门调解。如果双方无法达成一致，同意向______市仲裁委员会申请仲裁。如果合同中未约定仲裁机构，也没有后续书面协议，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。双方协商一致，签订本补充协议。

十二、其它约定：

十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

测绘合同【篇8】

甲方（用人单位）：________________

公司地址：________________

乙方（聘用人员）：________________

身份证号码：________________

注册测绘师执业资格证书编号：________________

因甲方业务发展需要，甲方需聘用注册测绘师。根据甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十二条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十三条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十四条争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1.本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2.本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：___法定代表人（签字）：___

委托代理人（签字）：___委托代理人（签字）：___

签订地点：_____________签订地点：_____________

_______年_____月_____日_________年____月____

测绘合同【篇9】

委托单位（以下简称甲方）：_______

委托单位（以下简称乙方）：_______

依据《民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：

一、测绘范围与测绘内容：_________________________________________________

二、测绘项目的执行技术标准：

1.中华人民共和国国家标准GB/T17986.1——20__、GB/T17986.2——20__《房产测量规范》；

2.浙江省建设厅浙建房[20__]130号印发《关于贯彻执行＜房产测量规范＞的若干规定》的通知；

3.浙江省建设厅建房发[20__]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》；

4.其它：______________________.

三、按照本合同要求，乙方须在签订合同后___________天内完成全部房屋预测测绘工作，并将成果交付甲方。而在进场后，乙方应在___________天内完成实地测量并提交测绘成果给甲方。

四、双方应积的义务

1.甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料（复印件）：

A.提出产权初始登记申请时，需要提交以下材料：房屋的规划许可证（包含规划红线图）以及土地使用权证或土地使用说明。

竣工建筑平面图（蓝晒图）；人防红线图（含地下室高层房屋）；

地名证：______________规划验收合格证；

设计公共部位时需要提供详细的设计说明，同时要提供各种部位的归属协议以保证权益。我们将为客户提供全套的建筑平面图，确保公共部位的设计达到最佳效果。

B.自然状况发生变化的房屋房屋所有权证或房产测绘成果；

证明房屋自然状况发生变化的材料（析产、合并公证书、协议书等）；

C.房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。

D.乙方作业过程中，甲方需紧密配合。

E.预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。

2.测绘过程中，甲方需积极协作，做好界址标示工作，对乙方完成的测绘成果进行审查，并出具测绘成果验收意见。

3.乙方应严格遵守国家有关法律、法规，执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定。

4.乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5.乙方需妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁篡改和遗失。如因乙方违规作业而导致的任何后果均由乙方自行承担。

五、测绘项目工程费

1.取费依据：_____________________

2.取费项目及工程总价款：

序号_______项目_______名称_______单价（元）_______总价款_______依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式

1.自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2.预测结束后结清预测费用。

3.自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：

����序号_______成果名称_______规格_______数量_______时间_______

八、甲方违约责任

1.在合同签订后，如果工程因为某种原因停止，导致乙方未进入现场工作，甲方无权要求返还已付的定金。当乙方已经进入现场工作并完成测绘工程总量的不超过_____%时，甲方应支付总价款的_____%；如果完成工作量超过_____%，则甲方应支付总价款的_____%.

2.甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。并支付窝工费。

九、乙方违约责任

1.合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。

3.如果乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应该无偿重测或采取补救措施，以确保达到所需的质量标准。如果因此造成后果并不是由甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因导致，那么____市房产管理局将对乙方进行警告，并责令其限期改正。此外，乙方还需要支付_____万元以上至_____万元以下的罚款。如果情节严重，发证机关可以予以降级或取消其房产测绘资格。请注意，若是由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因导致的问题，相应的责任应由甲方自行承担。

十、如果在合同执行过程中出现纠纷，双方可以通过协商或者由各自主管部门调解来解决。如果协商不成，双方都同意向______市仲裁委员会申请仲裁解决合同纠纷。如果合同中没有约定仲裁机构，且后续也没有达成书面协议，则当事人可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在本合同执行过程中，如有未尽事宜，双方应以实事求是、友好协商的态度解决。双方经协商一致后，可签订本补充协议，该协议与本合同具有同等效力。

十二、其它约定：_______________________________________________________________

十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。

委托单位（甲方）（盖章）：_�������� 测绘单位（乙方）（盖章）：_

法定代表人：_______________�������� 法定代表人：_______________

电话：_____________________�������� 电话：_____________________

开户银行：_________________�������� 开户银行：_________________

帐号：_____________________�������� 帐号：_____________________

合同编号：_________________

签订地点：_________________

签订时间：_________________