定作合同(精品13篇)

随着人们对法律意识的日益增强，使用合同的情况也越来越普遍。签订的合同必须经过双方达成一致的意见。你对合同有多少了解和接触呢？建议你将这个网页保存在收藏夹中，以备日常使用。

定作合同 篇1

客户单位(以下称甲方)：_________________

受理单位(以下称乙方)：__________________

甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》(以下简称《广告法》)及其相关法规、规章之规定，本着诚实信用、互信互利的原则签订本合同：

经甲方委托，乙方根据甲方要求对_______年生日卡进行制作发布。发布数量：___________交货时间：____________生日卡广告面下方印制：“_____________广告公司发布”。生日卡卡单价______元/(套)，合同总价________元(大写：______________ )

一、甲方自行设计或委托乙方设计、制作和发布的邮政贺卡广告，应由甲方向乙方提供真实、合法和有效的证明文件复印件，证明文件包括：

1.营业执照以及其他生产/经营资格的证明文件;

2.质量检验机构对广告中相关商品质量内容出具的证明材料;

3.确认广告内容真实性的其他文件;

根据《广告法》第三十四条规定，发布广告需要经过相关行政主管部门审查的，甲方还应提供有关批准文件。

二、甲方保证广告内容不违反《广告法》和其他相关法规、规章的规定;

三、广告中涉及专利产品或专利方法的，应标明专利号和专利种类，并提供专利证书复印件;

四、广告中涉及商标及商号的，不得与他人的优先权利冲突，甲方应提供商标注册证书及商号登记证明文件的复印件;

五、广告中涉及人物肖像，甲方应提供该肖像权所有者授权使用的“授权书”原件;

六、广告中涉及的各种标识，如运动会会徽和会标等，甲方应提供所有权人(组委会)和标识著作权人(设计者)许可使用的证明文件原件。

七、甲方应按乙方要求对广告图稿和文字样稿进行审核确认，若有延误则乙方交货时间顺延。以上各条款规定应由甲方提供的各种证明及文件的复印件，均应加盖甲方公章，并由乙方与原件核对无误后，作为本合同附件。

1、乙方应根据《广告法》和相关规定，对广告内容和表现形式进行审查，对符合规定的予以制作和发布;

2、乙方应对甲方提供的各种证明文件进行审查，对证明文件不全或不符合相关法律法规约束的，乙方有权拒绝制作和发布;

3、未经甲方同意乙方不得随意修改甲方提供的图文资料;对已定稿图文资料，未经甲方签字确认，不得制作和发布;

4、若因甲方提供图文资料违反《广告法》及相关法律规定，引起的法律纠纷或相关问题，由甲方承担相应责任和损失。

八、图文资料著作权问题的特别约定

1、甲方自行设计广告图稿的，甲方应保证相关图文作品的使用享有著作权或已取得著作权人授权许可;

2、甲方提供设计资料(包括美术、摄影、书法及文字作品等)由乙方设计图稿的，甲方应保证其提供资料的使用享有著作权或已取得著作人授权许可使用和修改;

3、乙方受甲方委托自行设计图文的，乙方应保证对相关图文作品的使用享有著作权或已取得著作权人授权许可使用，并保证广告表现的合法形式。

九违约责任

1、合同双方应本着诚实守信的原则履行本合同;任何一方违反合同约定的行为都应按照《中华人民共和国民法典》规定，承担违约责任;

2、若因甲方提供的证明文件虚假或合同中的保证失实，导致广告违法或侵权的，甲方应当赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于财产和名誉损失);

3、若因乙方自行设计的图文广告原因，导致广告违法或侵权的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的损失;

4、甲方未按合同规定时间支付货款，每延迟一天，乙方有权向甲方按3%收取滞纳金;

5、乙方未能按时交付货品，造成经济损失的，甲方有权向乙方收取合同总价%的违约金。

十、争议解决

甲乙双方如对合同内容或合同履行发生争议的，应本着友好协商的原则妥善解决;对协商无果的，提交有管辖权的人民法院裁决。

十一、其他

本合同规定提交的各种文件均包括原件及复印件;广告图文稿为合同附件，连同本合同一并存档备查;相关证明材料由提供单位加盖公章后，作为合同附件，连同本合同一并存档备查;合同未尽事宜由双方友好协商解决。

本合同一式两份，甲方留存壹份，乙方保存壹份，自双方签字盖章之日起即时生效。

甲方：____________乙方：_______________

__________________(签章) __________________ (签章)

代表人：___________代表人：__________________

_________年_____月______日_________年_____月______日

定作合同 篇2

一、合同主要条款

本加工合同是由甲方（委托方）和乙方（承接方）在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方加工某产品，双方达成以下协议：

1. 加工产品：

甲方委托乙方加工的产品为：

（1）产品名称：

（2）产品规格：

（3）产品数量：

2. 加工要求：

（1）对产品的质量、工艺、加工周期、交货期限等方面的要求；

（2）参考样品的外观、尺寸、质量标准等；

（3）加工单价及支付方式；

（4）产品验收标准。

3. 保密条款：

（1）乙方应对甲方所提供的加工产品、技术图纸及其他保密信息保守秘密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露或使用。

（2）因乙方泄密而造成甲方重大损失的，乙方承担全部法律责任。

4. 违约责任：

（1）乙方未按照合同约定或技术标准加工产品，造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的经济、间接损失。

（2）因甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担相应责任并赔偿乙方的经济、间接损失。

二、合同履行

1. 甲方委托乙方加工的产品应按照双方约定的质量、工艺、规格及交货期限加工完成。乙方应保证产品的质量、外观、加工精度等符合技术标准要求。

2. 乙方应建立完整的质量控制体系，确保加工产品的质量稳定。

3. 加工过程中，乙方应始终保持沟通协商的态度，及时向甲方汇报加工进度、存在的问题，与甲方共同探讨解决方案。

4. 甲方应按照双方约定的支付方式、时间、金额支付加工费用，确保乙方合法权益。

5. 加工完成后，乙方应通知甲方进行验收。如验收合格，甲方应立即付清货款；如验收不合格，乙方应及时修改并按时重新交货。

6. 在合同期限内，如由于乙方原因造成甲方无法正常销售或使用产品，乙方应承担相应赔偿责任。

三、保密条款

1.乙方应对甲方所提供的加工产品、技术图纸及其他保密信息保守秘密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露或使用。

2.因乙方泄密而造成甲方重大损失的，乙方承担全部法律责任。

三、违约责任

1.因乙方原因未按照合同约定或技术标准加工产品，造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的经济、间接损失。

2.因甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担相应责任并赔偿乙方的经济、间接损失。

四、解除与变更

1.非经甲、乙双方协商一致，不得解除本合同，甲、乙双方应按照合同约定履行各自义务。

2.甲、乙双方协商一致，可以变更合同条款，变更后的条款应签订书面协议并经双方签字盖章生效。

五、争议处理

本合同未尽事宜及双方履行本合同发生争议的，应及时沟通协商解决；如协商无果，应提请仲裁机构仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

六、附则

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

2.本合同自甲、乙双方签字盖章起生效。

甲方：〇〇公司

签字：

乙方：〇〇加工厂

签字：

定作合同 篇3

承揽方(全称)： _________________ 定作方(全称)：_________________

合同编号: ______________签订地点: ______________________

承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。

一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：

二、质量标准：

1、定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.乙方收到甲方提供的原材料后，应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查，并将其结果在检查完毕后_________天内向甲方报告。

2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。

三、质量检验及验收办法：

定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题。由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人，金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。该信用证凭乙方的商业发票、全套提单、装箱单和商检证明议付。

四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ ________________________。

五、交货(运输)时间、办法及地点要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承运人)承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。　承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。

2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。在合同有效期内，根据乙方请求，乙方同意派遣其工程技术人员到乙方工厂进行与加工装配有关的技术指导。

委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。

六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算)，该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。在合同有效期内，根据乙方请求，甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过_________人。

七、定作款结算办法及期限：

1、________________________________________________________________

2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。

八、违约责任：

第一点：定作方的违约责任

(1)中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为____元人民币。甲方交给乙方的原材料和用此生产的产品所有权、原材料或产品丢失的或损坏的风险，全部归甲方。从乙方收到运来的材料起至交付产品给甲方时止，乙方经甲方同意，用甲方的费用。

(2)中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。

(3) 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。任何方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

(4)无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，

(5)错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。对于因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商无法解决争议，则应将争议提交中国国际经济仲裁委员会(北京)，依据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的。

第二点：承揽方的违约责任

(1)违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则。

(2)包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ;

(3)承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。

(4)因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。双方当事人在检验中发生争议时，可提交河南省濮阳市质量技术监督局相关部门 进行鉴定,

九、争议解决方式

本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向桐乡市人民法院起诉。

十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。

十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±__天的浮动。承揽项目所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有)，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。

十二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。定作物经甲方验收合格后，甲方将合同总价款的 / %(即 / 元人民币)，支付给乙方。

十三、双方需约定的其它事项：

_____________________________________________________________________。

本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

承揽方(盖章)：______________ 定作方 (盖章)：_____________

法定代表人：_______________　 法定代表人：_____________

电话：________________　 电话：_______________

地址：________________　 地址：_______________

开户银行：______________ 开户银行：_____________

帐号：________________　 帐号：_______________

定作合同 篇4

【主题】最通用的定作加工合同

【篇一】

随着经济的发展，定作加工的需求也越来越多，许多企业也会选择外包或者委托加工来实现自身的生产计划。这时候，定作加工合同就成为了一个十分重要的文件。接下来，我们一起来详细地了解一下最通用的定作加工合同。

一、合同概述

定作加工合同是指双方约定，一方（甲方）将其需要生产或加工的产品（以下简称成品）交由另一方（乙方）进行生产或加工，并按约定进行付费的合同。甲方是被定作方，乙方是定作方。

二、合同内容

1、双方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人或负责人、联系电话等；

2、约定的成品包括品名、规格、数量、重量等必要信息，并对成品的质量标准和合格率进行详细约定；

3、成品交付的时间和地点，以及对未按时交付造成的违约责任予以明确；

4、成品价格和付款方式，对定金、尾款、提货款等也需要进行具体约定；

5、对双方的保密约定，包括保守商业秘密、不泄露技术方案和产品配方等；

6、约定的争议解决方式，推荐采用仲裁方式；

7、合同解决方案，包括正常履行、提前终止、违约责任等问题；

8、附加条款和追加协议等。

三、合同签署

合同必须由甲、乙双方的负责人或授权代表签署。每方保留一份正本。纸质合同应加盖甲、乙双方公章，并在每页签名。

四、合同生效

1、双方必须在合同上签字盖章，以示双方同意签署本合同；

2、合同一经签署，即为合同双方的法律文件，在双方各自保留一份正本的情况下，即可生效；

3、双方可按照约定时间开始生产或加工成品；

4、甲方应按时拨付定金。

最后，需要提醒的是，签订合同时，要仔细确认合同条款，以免隐患影响合同的履行，引发法律纠纷。另外，在正常的合作过程中，双方要互相沟通，理解和配合，以保证项目质量的及时递交和顺畅完成。

【篇二】

在经济全球化和信息化背景下，定制制造与加工业蓬勃发展。定作加工合同因其与产品制造和服务部门之间的紧密联系而广泛应用，成为现代经济管理中不可或缺的工具。

一、合同签署

定作加工合同的签约方需要按照合同相关条款进行意向共识的确认，交付定金，同时签署加工合同及其补充协议。合同格式应符合双方协商达成的意愿，同时在遵循合同法的基础上满足法律规定。各方应注意，合同必须是真实、准确、完整的，并遵循善意诚实守信原则。

二、合同构成

定作加工合同主要包括以下内容：甲方和乙方姓名、住所、联系电话、主体资格和签约范围；加工作品的内容、数量、性质、要求；委托加工的期限和责任分工；保证书、违约责任条款和争议解决等。同时合同中还需要约定一些特别条款，例如：如何承担运输费用和保险责任；如何处理残余材料和处理成品不合格的应对方案等。

三、合同履行

定作加工合同的最终目标是实现定作和加工计划，取得经济效益。双方按照约定中的规定积极履行合同，必须保证加工的产品数量和质量均符合合同要求。当乙方完成加工业务并按规定交货时，甲方应按时支付尾款。如果甲方未能按规定接受成品，则应当按照合同约定承担责任。

四、面临的实际问题

定作加工合同在实际操作中也会遇到一些难题，如加工周期延期、态度不诚信和质量问题。针对这些问题，加工合同条款中应提前约定相应的解决方案，如延期处罚金和免责条款等。

总的来说，合同要求双方诚实守信，共同维护合同权利，充分吸收并优化制造资源，提升生产力，实现可持续发展目标。

定作合同 篇5

订货方（甲方）：中博建设集团永康丽州一品项目部

承包人（乙方）：吴江市良基彩钢活动房屋厂

一、 定作物内容

k型二层组合彩板房（雅致房），颜色为白色主体板，蓝色瓦楞板，主要房型为6.2米×3.6米（详见施工草图设置），面积计算按房子外包6.

2m×3.6m，是走廊和二层顶篷宽度的一半。单价为250元/平方米。

单层活动房同价。单层屋盖按65元/平方米结算。最终面积按实结算。

位于永康市溪心路与金胜路交叉口。

二、 质量要求：

c型钢厚度在1.8㎜以上，二层楼面骨架材料厚度在1.8㎜以上，所有彩钢板厚度50㎜以上，二层铺板厚度18㎜以上，走廊压花钢板厚度达到2.2㎜以上。

底层要求吊顶，彩钢板中间泡沫必须采用阻燃板，所有的窗人能碰到的部位加装防盗格栅（办公室用不锈钢材料）。办公室、食堂、管理宿舍均设有纱窗。塑料窗采用**合格材料。

所有钢材防锈漆保用2年。活动房转搭拆保用5次以上，每次转搭费用为50元/平方米(本市范围不计运费)。

活动房搭设完成，乙方提供合格证与活动房搭设方案。

活动室安装完成后，甲方不进行钢管压接加固。乙方对使用过程中出现的质量问题负全责。

三、 付款方式

搭设完成，甲方首付乙方40%工程款，农历2010年底再付20%，其余40%在2011年付清。

四、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：中博建设集团项目部

代表人：

乙方：吴江市良基彩钢活动房屋厂

代表人：

2010年3月19日

定作合同 篇6

合同编号：

定作方：

签订地点：

承揽方：

签订时间：   年  月  日

一：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限?

二：定作方带料

三：质量要求、技术标准

四：承揽方对质量负责的条件及期限

五：验收标准、图纸提供办法及保密要求

六：验收标准、方法和期限

七：包装要求及费用负担

八：交(提)货方式、地点运输方式、到达站(港)和费用负担

九：交付定金、预付款数额及时间

十：结算方式及期限?

十一：违约责任

十二：如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十三：解决合同纠纷的方式

十四：双方协商的其它条款

定作方        承揽方

单位名称(章)     单位名称(章)    鉴(公)证意见

法定代表人      法定代表人      经办人  签(公)证机关(章)

委托代理人      委托代理人

电话         电话

电挂         电挂

开户银行       开户银行

帐号         帐号

年  月  日

邮政编码       邮政编码

有效期限：   年  月   日至  年   月  日

定作合同 篇7

定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：

定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：加工定做合同是类需要先交一些定金的合同。本文(加工定作合同)由整理推荐，欢迎阅读。

承揽方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则。

签订时间：年____月____日乙方在依照甲方的要求进行工作，如认为甲方提供的图纸或技术不合理，应及时通知甲方;甲方应及时回复;

┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐

│││││价款或酬金│交货数量及交货期限│

│定作物品│规格│计量│数量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤

│名或项目│型号│单位││单价│总金额│合计││││　│

││││││　│││││　│

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

││││││　│││││　│

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

││││││　│││││　│

├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤

│合计人民币金额（大写）　│

└───────────────┘

（注：空格如不够用，可以另接。）

二、定作方带料

┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

│材料│规格│计量│数量│质量│提供│消耗│单价│总金额│

│名称│型号│单位│　│　│日期│定额││　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　│　│　│　│　│　│　││　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　│　││　│　│　│　││　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　│　│　│　│　│　│　││　│

└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘

（注：空格如不够用，可以另接。）

三、质量要求、技术标准

─────────────────

四、承揽方对质量负责的条件及期限

───────────────────

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

───────────────────

六、验收标准、方法和期限

───────────────────

七、包装要求及费用负担

───────────────────

八、交（提）货方式及地点

───────────────────

九、交付定金预付款数额及时间

───────────────────

十、结算方式及期限

───────────────────

十一、违约责任

───────────────────

十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

────────────────────────────────────

───────────────────

十三、解决合同纠纷的方式

────────────────────────────────────

───────────────────

十四、双方协商的其它条款

────────────────────────────────────

───────────────────

┌─────────┬─────────┬──────────────┐

│　定作方　│　承揽方　││

│单位名称（章）│　单位名称（章）　│　鉴（公）证意见：　│

│单位地址：│　单位地址：　││

│电话：│　电话：　││

│电报挂号：│　电报挂号：　│鉴（公）证机关（章）│

│开户银行：│　开户银行：　│________年____月____日　│

│帐号：│　帐号：　│（注：除国家另有规定外，│

│邮政编码：│　邮政编码：　│　鉴（公）证实行自愿原则）　│

└─────────┴─────────┴──────────────┘

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

监制部门：　印制单位：

定作合同 篇8

原告浙江湖州中意达水处理设备有限公司(下称中意达公司)与被告宁波乐伟机械有限公司(下称乐伟公司)于XX年12月31日签订一份加工定作合同，由原告为被告定作泉水生产线设备一套，合同总金额为10.9万元。双方约定由原告按被告的要求提供设备材料，交货时间为XX年1月16日，并约定了有关质量要求、技术标准、报酬结算方式及履行期限等。同时约定：“供方必须负责全部泉水生产线设备的管路、设备等附属设备的安装、调试达到出水标准，经需方验收合格后一周内付清余款。”

在合同履行过程中，被告乐伟公司共向原告中意达公司付款人民币63040元。后因双方发生纠纷，原告未对设备进行安装调试，被告另请他人安装调试后将该设备出售。原告中意达公司于XX年8月10日向法院起诉，请求判令被告支付尚欠加工费人民币45960元。被告乐伟公司辩称，原告未按合同约定履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务，故原告对尚余货款不具有请求权。

[分析]

本案的争点是被告乐伟公司是否享有后履行抗辩权。笔者认为，被告不享有后履行抗辩权，应判决被告向原告支付尚余加工费，理由如下：

1.合同当事人行使后履行抗辩权的基础和前提是双方当事人应当是因同一合同互负债务，在履行上有一定的关联性，两项债务间应当有对价关系。本案中，双方签订的合同为加工定作合同，从合同约定内容看，原告交付定作物，被告支付加工报酬，双方互负对待给付义务，因此，从合同分类理论上看，该合同属于双务合同。双务合同的牵连关系以及当事人依据合同所产生的协作关系表明，抗辩权的行使人必须是忠于合同，期待合同得到正确履行的，所以根据诚信原则，对方须履行相应合同义务，由此来保障合同实现，维护交易秩序。

2.就本案而言，原告履行了合同的主要义务，交付了定作物，被告就应当支付对价——10.9万元的加工费。按照合同法的相关规定，原告未履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务，这确实是“履行债务不合约定”的情况，但被告只能在原告未履行的合同义务范围内“有权拒绝其相应的履行要求”，即有权拒付尚余加工费。

但从整个合同来看，安装、调试显然不是原告的主要合同义务，原告未安装、调试并未构成根本性违约，被告仅就原告未履行的合同义务享有后履行抗辩权，而不能以安装调试的附随义务来对尚余的45960元加工费行使后履行抗辩权，尤其是被告另请他人安装后已将该设备出售，实际已实现合同目的。

所以，本案中，被告乐伟公司拒付45960元加工费与原告中意达公司未履行安装调试义务之间并不存在对价关系，被告乐伟不享有后履行抗辩权。这样处理符合后履行抗辩权的法理和立法意图，有利于保护经济交易关系。本案中，原告向法院提起诉讼的过程中，被告才主张后履行抗辩权，显然已脱离了合同法设立该项制度系为保证合同义务得以正确履行的初衷。

3.在一方当事人部分履行合同的情况下，就合同已履行部分而言，一方当事人只享有权利，对方当事人只负有义务，双方没有具有对应关系的权利，任何一方当事人不可能行使后履行抗辩权;就合同未履行部分而言，一方当事人享有的要求、对方为对待给付的权利，与对方当事人享有的要求、一方当事人为给付的权利之间互为对价，具有对应关系，任何一方当事人均可行使后履行抗辩权。

但特别要注意的是，对方当事人在合同未履行部分享有的要求、一方当事人为对待给付的权利，与一方当事人在合同已履行部分享有的要求、对方当事人为对待给付的权利之间不互为对价，没有对应关系，对方当事人不能就此行使后履行抗辩权。

在本案中，被告拒付设备余款，已超出正当的后履行抗辩权范围，因原告的行为属合同部分履行不适当，被告只能对其履行不适当的部分相应行使抗辩权，而不能拒绝支付全部设备余款。

定作合同 篇9

甲方(定做人)：_________

乙方(承揽人)：_________

一、标的物

序号设备：___________________

名称生产：___________________

厂家规格：___________________

型号数量单价备：______________

随机备品备件及工具供应数量：_________

设备性能必须符合双方约定的性能，达到国家相关技术规范的要求，乙方必须向甲方提供全部适用的、必要的图纸、技术参数、产品合格证、使用说明书及其它相关资料。中途终止合同，属乙方提供原村料的，支付乙方的未履行部分价款的__/__%作为违约金;不属乙方提供原材料的。

二、合同价款

本合同价款总额人民币(大写)___________元(￥___________元)。

本价款包括税费、设计费、制造费、装卸费、运保费、指导安装调试费、操作人员培训费及售后服务等一切费用。超过合同规定期限领取定作物的，应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限6个月不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时。

三、付款方式

1、第一次付款：合同签订后_________个工作日内，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);

2、第二次付款：发货前，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，乙方按逾期交付部分价款的3 %/天的比例支付违约金。未经甲方同意。

3、第三次付款：现场安装调试完毕后，经甲方验收合格并且收到乙方出具的全额发票后个工作日内，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);应当支付不能交付定作物或不能完成工作部分价款的_3 _%或合同总额的_3 %作为违约金。

4、第四次付款：_________余款______%，即人民币(大写)______元整(￥______元)，作为质保金,在质保期满后天内付清。

每次付款前，乙方应向甲方出具相应真实有效的等额发票。

合同款原则上应按期支付，但遇设备交付地点所属项目的建设方计价拨款延迟、甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况，合同款支付相应顺延。甲乙双方的任何方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在 48 小时内向对方通知。

四、交货地点

交货地点：_________;

收货人：_________。

五、交货时间

为了满足甲方使用的需要，乙方必须保证设备按期完成设计、制造、运输和现场组装及调试工作。

1、年月日前完成图纸审查及相应的设计改进或更改，并在甲方审核签认后方可开始生产。

2、年月日前完成设备的厂内制造，达到出厂状态。

3、年月日前所有设备全部运抵甲方指定交货地点。

4、年月日前完成现场组装和调试工作，达到正常使用状态。

六、安装、调试与培训

1、设备的现场安装由甲方负责，并承担一切与设备安装有关的费用，乙方提供技术指导。设备的调试工作由乙方负责，甲方协助。a、乙方将根据本合同的规定为甲方加工 ( 以下简称“合同货物”并按照本合同规定的时间和地点将合同货物交付给甲方。甲方给乙方提供原材料。乙方以实际收到原材料的数量为准，甲方应将配送物料整理清单提供给乙方。

2、设备进场前天内，乙方向甲方提供设备安装调试方案，并明确所需机具和甲方配合人员的数量及时间安排。

3、乙方应至少派三名有丰富经验的、符合国家或行业资格条件的技术人员指导设备的安装调试，并对甲方操作人员进行现场培训，甲方为乙方工作人员提供现场办公和食宿方便。根据甲方提供的物料清单，乙方在签订合同后20__年月日前，将所有合同货物送达甲方指定地点，甲方承担相应的货运费用。

七、监造

设备在加工制造阶段，甲方有权对乙方及其合作者的制造质量、进度进行监控，乙方应积极配合甲方驻厂监制人员工作的正常顺利进行，提供质量监督必要的图纸和技术文件。监造人员提出的建议及方案，乙方有义务听取并充分考虑。本合同对合同货物的质量要求包括但不限于下列项目：

八、质量要求

1、乙方必须保证设备(含所有材料、组装件等)是全新的，乙方的设计、制造应符合国家相关的技术规范要求，设备的主要技术指标、技术性能、制造精度应不低于合同约定的要求。乙方不得将该文字、图形(包括该文字、图形的演绎信息)用于本合同以外的任何目的。

2、在本设备制造阶段，乙方对主要技术指标和参数的变更或修改，必须取得甲方的书面批准。

3、乙方在制造过程中出现异常、特殊情况，应立即通知甲方。

九、验收

在完成下列工作后，甲乙双方应对设备进行验收。验收合格后，双方签署验收证书。验收证书一式份，甲方份，乙方份。C、除本合同另有规定或合同双方另有约定外。

1、乙方按规定向甲方提交了所有文件和资料。

2、乙方按规定向甲方提交了所有备品备件。

3、设备正常运转天。

十、质保期及售后服务

1、设备质保期，从双方签署验收合格证书之日起计算。

2、设备在质保期内发生的质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内做出答复并在2天内派符合国家、行业要求的技术人员进行维修，更换有缺陷的设备或部件。如果乙方不履行上述义务，由此引起的一切损失由乙方承担。合同双方因本合同发生的或者与本合同的履行有关的争议，应当先行进行协商，如果协商不成。

十一、双方的权利和义务

1、甲方有义务根据本合同约定的付款方式按时足额向乙方支付款项。

2、乙方向甲方交付的设备不符合主要技术指标、性能和精度要求的，甲方有权要求乙方承担改进、完善、重做、减少合同价款、赔偿损失等责任。立约书人 (以下简称甲方)与____(客户)____(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商。

3、乙方在设计、制造过程中，必须履行合同中的承诺，积极采用新设备、新技术、新材料、新工艺等。

4、在乙方将合同设备按合同要求交付甲方使用后，甲方在使用过程中，认为合同设备必须改进以更适应施工现场使用时，乙方有义务及时提供改进服务，费用由双方协商解决。原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付期、支付方法，按经甲方确认之乙方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。将作为本合同的组成部分。

5、如因设备设计、制造缺陷而导致使用中发生的故障、事故，由乙方承担全部责任。

十二、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同约定时间交货或提供第十条约定的技术服务，那么从延误当日起开始计算误期赔偿费，每延误一天的赔偿费按______元计收，赔偿款总额不超过设备总价的______%。本合约期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 年;合约到期前 日甲乙双方得就本合约之内容重新检视。

2、设备交货前，设备毁坏、灭失的风险由乙方承担，甲方对该设备的毁坏、灭失有故意或重大过失除外。

3、在设备安装调试期间，由于乙方安装调试方案失误导致的设备或其它人员财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，钱货两清”原则。

4、由于设计、制造原因导致设备无法正常工作而造成的损失，甲方有权向乙方索赔，索赔金包括一切直接、间接损失和诉讼等有关费用。甲方对图纸的审核签认不能免除乙方的责任。各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定。

5、在质量保证期内，因设备质量问题，乙方应按甲方同意的下列方式中的一种，解决索赔事宜：_________乙方供料及甲方就加工制成品之发货(以下简称“发货方”)应按约定时间、数量、质量、规格提供，对于乙方供料，由甲方位于 厂房,按经双方确认之乙方采购单所列核对数量、规格、型号，应向乙方提出，乙方应在接到甲方通知后七日内调换或补齐;属于多发、错运物料或加工制成品，收货方应做好详细记录，收货后 日内通知发货方;收货方对发货方加工制成品之质量或性能有异议的，应在收到加工制成品后 日内提出异议。

5.1、乙方同意退货，将货款退还甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2、根据设备或部件的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定同意降低设备价格。

5.3、用符合规格要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担由此产生的费用和风险并负担甲方所遭受损失。同时，乙方应按规定对更换件相应延长质量保证期。件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等)。

5.4、如果甲方发出索赔通知后天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从设备款中扣回索赔金，金额不足的，甲方有继续行使索赔的权利。甲方将加工制成品送达双方约定交付地后，乙方应于三日内验收，倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知。

6、甲方违反本合同中关于合同款支付的条款，顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金，但最高额不超过欠款总额的______%。加工制成品交期按乙方物料备齐到达甲方指定地点时间而确定，加工期间甲方预期未能如期交货时。

十三、争议解决方式

甲乙双方在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商或调解不成时，按下列第种方式解决。

1、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉;

2、向甲方法人所在地人民法院起诉。

十四、合同附件

本合同所有附件均为合同的组成部分，具有不可分割性。

十五、其它

1、本合同未尽事宜，可由双方友好协商解决，协商后签署的补充协议、传真与本合同具有同等法律效力。在未取得一致以前，仍然以本合同为准。乙方未按约定期间和要求向甲方交付原物料、技术资料、式样书、图纸、规格、包材等。

2、本合同一式份，甲方份，乙方份。

3、本合同自签订之日起生效，甲乙双方权利和义务履行完毕之日失效。

(本页无正文)

甲方：_________(签章)乙方：_________(签章)

法定代表人：_________(签章)法定代表人：_________(签章)

委托代理人：_________(签章)委托代理人：_________(签章)

开户行：__________________开户行：_________

账号：__________________账号：__________________

电话：__________________电话：__________________

日期：__________________日期：_________________

签订地点：_________

定作合同 篇10

规格型号计量单位数量报酬交货期限及数量单价金额合计合计人民币金额（大写）： （注：空格如不够用，可以另接）

材料名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位用料数量质量单价金额 （注：空格如不够用，可以另接）

第三条 定作人对承揽人提供的材料的'检验标准、方法、时间及提出异议的期限

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

第六条 定作人提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求

__________________________________________

第七条 承揽人发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

___________________________________________

第九条 定作人（是／否）允许第三人完成定作物的主要工作。

___________________________________________

___________________________________________

第十二条 定作人在________年________月________日前向承揽人预付材料款（大写）________________元。

____________________________________________

第十四条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________________元。

____________________________________________

第十六条 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人（是／否）可以留置定作物。

第十七条 违约责任：__________________________

第十八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十九条 其他约定事项：_________________________

定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：承揽人承揽人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：鉴（公）证意见：鉴（公）证机关（章）经办人：年 月 日 监制部门：_____________________ 印制单位：_____________________

定作合同 篇11

体育赛事定作合同

甲方：________________

办公地址：____________

联系电话：____________

传真：________________

邮政编码：____________

乙方：________________

办公地址：____________

联系电话：____________

传真：________________

邮政编码：____________

为了促进____赛事活动的开展，保障各类赛事纪念物品的供应，甲乙双方根据各自职能签署____赛事定作合同。本合同中，甲方是体育赛事运作机构，负责制作本合同项下带有“____”名称(以下称“名称”)及带有____徽记(以下简称“徽记”)的礼品、纪念品。乙方是经甲方选定、并接受甲方定作带有“徽记”、“名称”礼品、纪念品的单位，乙方是合法存续的企业法人，管理规范，敬业守信，其加工及服务人员均符合相应技术或专业资质的标准。(乙方法人营业执照及其员工技术或专业资质证书作为本合同附件三)。经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国体育法》以及有关的法律法规的规定，为明确双方的权利义务，就有关事宜达成如下协议：

第一条　定义

1.1　定作：指本合同项下，经甲方书面认可并选定的乙方设计、定作的带有“徽记”及“名称”的产品。

1.2　产品：是指甲方选定的带有“徽记”及“名称”的领带、丝巾及纪念章的礼品和纪念品。

1.3　徽记：指由_______组成的徽记，详见附件一。

1.4　产品资料：包括但不限于与产品有关的带有“徽记”及“名称”的设计方案、图纸、样稿等书面资料。

第二条　定作与服务

2.1　聘用：甲方委托乙方按照甲方的指导与监督提供服务，依据本合同项下的条款和条件，设计、定作和交付产品。甲方据此授予乙方对“徽记”和“名称”有限的、非独家的、不可转让的使用许可，即乙方可弃受委托期限内仅为在产品上，以及与其相关的包装、标识或其他组成部分中使用和复制“徽记”和“名称”。

2.2　定作与服务：乙方保证，所有定作与服务的员工均按照本行业适用的高标准，以负责的方式履行义务。甲方有权对乙方的服务行使总体监督、随时现场检查权、控制和审批权，乙方应予以充分配合并不得阻挠。这一监督权包括有权检查并就服务的具体事项提出意见和建议。

2.3　人员的配置：所有服务均由乙方的全职雇员提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服务，应经过甲方的事先书面批准或认可。

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下产品分包、转包或转让，一经发现，甲方有权单方面终止本合同。

2.4　产品质量：产品的质量、规格、式样、色彩、材质等要求必须符合国家相应质量标准并同时应与甲方书面认可的样品保持完全一致，且不能存在任何质量瑕疵。

2.5　按时交货：乙方同意，如果不能按照合同规定的时间交货，乙方应立即以书面形式向甲方说明该等情况，并承担违约责任和支付因迟延交货给甲造成的实际损失。

甲方对产品的各项要求，以产品订单为准(详见附件二)。甲方在双方书面约定的交货日期前____天向乙方发送仃单，乙方须按订单确定的各项交货条件交付产品。

2.6　未经甲方的预先书面批准，乙方不得直接或间接从事或允许以下事项：

2.6.1　为授权范围之外的任何个人或实体制造授权产品或向任何个人或实体销售产品，或通过任何其他方式将产品流入市场。乙方如有以上行为，一经发现，甲方有权单方面终止本合同;

2.6.2　对于不合格产品及甲方因产品存在质量问题而拒的产品的处置由乙方自行解决并承担相应费用。

2.7　非独家权利：乙方理解并同意，本合同并未在甲、乙双方间建立任何排他性关系。

第三条　交货与验收

3.1　乙方理解并同意，甲方在本合同第四条承担付款义务的前提条件是乙方全面交付验收合格的产品并遵守其在本合同项下的全部义务。

3.2　对于实际产品与样品不符或存在任何制造或包装方面缺陷的产品，甲方在验货时不予接收，并由乙方承担退还的全部费用。

3.3　乙方应按照甲方指定的交货地点，于本合同项下各笔订单确定交货时间和地点交货、

3.4　甲方应与乙方交货时在交货地点进行现场验货，并经验收合格后，在入库单(“送货单”)上签字。甲方在入货后一个月内，对于质量不合格产品，有权提出异议并要求退货，乙方应予接受，并承担相应责任。

3.5　如果乙方在签约、定作、制造、供货或验收过程中有伪造、欺作、隐瞒主要事实或产品缺陷等行为的，即使甲方向乙方出具了验收合格的证明，该验收合格证明亦不具备任何法律约束力。

第四条　付款

4.1　除非本合同第三条另有规定，所有产品的单位购买价，均应视为已经包含了向甲方交付单位产品所适用的所有包装、运输、保险、税款等的费用。

4.2　甲方应于收到同类别产品的全部货物及其发票这两个日期当中较晚日期之后的____个工作日内，向乙方支付同类别产品的全部货款，但本合同另有约定的除外。

第五条　乙方的承诺

5.1　乙方确认并接受甲方及其组织活动的形象和价值，并同意在提供服务时，均以促进和提升甲方和其组织活动的形象、利益为宗旨。

5.2　乙方确认，接受甲方委托是基于乙方的服务对于公众及甲方已具有较高的声誉。因此，乙方同意，不得采取任何方式或为任何目的而向任何第三方或向公众声明其已得到甲方的“选定”、“首选”或“认可”。

5.3　乙方承诺并同意：

5.3.1　在本合同委托期内依照本合同条款约定制造、定作和交付产品;

5.3.2　始终以有利于甲方的声誉、形象和名誉为宗旨从事商业活动;

5.3.3　不从事任何欺作、误导或不道德行为，包括但不限于对任何赛事合作伙伴或制造商的任何竞争对手的任何低毁;

定作合同 篇12

合同编号：_________

定做人：_________

承揽人：_________

签订地点：_________

签订时间：_________年_________月_________日

第一条定作物、数量、报酬、交付期限

│定作物名称│规格型号│计量单位│数量│报酬│交货期限及数量│

│合计人民币金额(大写)：│

第二条承揽人提供的材料

│序号│材料│规格│生产│计量│用料│质量│单价│金额│名称│型号│厂家│单位│数量

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

_________。

第四条定作物的技术标准、质量要求：

_________。

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

_________。

第六条加工物的包装要求及费用负担：

_________。

第七条定做人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

_________。

第八条承揽人发现定做人提供的图纸、技术要求不合理的，在_________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书的_________日内答复。

第九条定作人(是/否)允许第三人完成定作物的主要工作。

第十条定作物的交付方式及地点：

_________。

第十一条定作物的检验标准、方法、地点及期限：

_________。

第十二条报酬的结算方式及期限：

_________。

第十三条定作人在_________年_________月_________日前交定金(大写)_________。

第十四条本合同解除的条件：

_________。

第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人(是/否)可以留置加工物。

第十六条违约责任：

_________。

第十七条合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十八条其他约定事项：

_________。

定作合同 篇13

承揽方（全称）： _________________________________________定作方（全称）：_________________________________________ 合同编号: ______________签订地点: ______________________承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。

一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期： 品_ 名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 备注____月____月____月____月____月 总金额（大写）__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共计人民币（大写）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、质量标准：

1、定作方应该于本合同签订之日起＿＿＿＿天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理。

2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。

三、质量检验及验收办法：定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。甲乙双方的任何方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在 10 小时内向对方通知。

四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ __________

五、交货（运输）时间、办法及地点要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。　承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。

2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，委托承运人运输的。定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品,

六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款（按照定作款总额的百分之＿＿＿ 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构。

七、定作款结算办法及期限：

1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。乙方为甲方生产的产品至少应与目前第三者销售的类似产品质量相同。合同期间所有影响产品质量、规格的改变应在这种改变运用于产品之前_________天通知甲方。甲方为充分服务市场的目的。解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构。

八、违约责任：

定作方的违约责任（1）中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为＿＿＿＿元人民币。（2）中途解除合同的。甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;

（3） 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的。

（4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，

（5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。但甲方应当采取积极措施，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任。

第二点：承揽方的违约责任

（1）违反本合同

第一条和

第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题。

（2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ；

（3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。

（4）因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的。

九、争议解决方式 本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向____市人民法院起诉。预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算)。

十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。 十

一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有177;10%的浮动，在交付时间上有177;＿＿天的浮动。 十中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失。

二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。 183;服装加工合同 183;钢筋加工合同 183;加工贸易合同 183;进料加工合同十违反本合同条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交。

三、双方需约定的其它事项： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。 承揽方（盖章）：______________ 定作方 （盖章）： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　法定代表人：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿　电话：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿　地址：＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿　开户银行：＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿　帐号：＿＿＿＿＿＿＿日期：________年____月____日

返