最新基础合同6篇

基础合同【篇1】

第一条：工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地址：

1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;

1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

1.5 开工日期： 年 月 日;

1.6 竣工日期： 年 月 日。

第二条：工程家装工地施工合同范本价款

2.1工程家装工地施工合同范本预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。

2.2工程家装工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。

第三条：工 程 监 理

3.1装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定《工程监理家装工地施工合同范本》。

3.2委托 监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其职责在监 理家装工地施工合同范本中应明确，并将家装工地施工合同范本副本交乙方 份。

3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。

第四条 施工图纸

4.1甲方按照装修设计家装工地施工合同范本中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。

第五条 甲方责任及义务

5.1 提供确认图纸和 原始水电线路图纸;

5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋，清除影响施工障碍物;

5.3 办理物业管理相关手续，通水通电;

5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;

第六条 乙方责任及义务

6.1 按照施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

6.2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;

6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;

6.4 指派 为乙方驻工地代表，负责家装工地施工合同范本履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。

6.5. 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

第八条 工期约定及延误

8.1 公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。

8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工，竣工时间顺延。

8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工，按累计时间核算，八小时为一个工作日，竣工时间依累计工作日向后顺延。

第九条 工程质量与验收的约定

9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商，并一致同意，分以下阶段验收;

9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;

9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-xx)和深圳市建设局《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;

9.4 验收合格项目，双方签字确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止;

第十条：工程支付款

10.1 经双方协商，以如下第 条方式支付工程款：

10.2 支付方式:

10.2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款

第十一条 保修条款

11.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;

11.2 保修范围为乙方施工的工程项目;

11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修;

11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;

11.5 隐蔽工程保修期限为5年，其他项目保修期为1年，保修期内免收材料与人工费。

第十二条 违约责任

12.1 因乙方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;

12.2 因甲方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;

12.3因工程质量原因返工属违约，根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;

12.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工，延误工期不以违约论处;

12.5 家装工地施工合同范本履行期间，任何一方提出解除家装工地施工合同范本方，应向对方按家装工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。

第十三条 家装工地施工合同范本争议及解决

13.1本家装工地施工合同范本在履行中发生争议，由当事人双方争议协商解决;协商不成，按照下列第 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条 家装工地施工合同范本变更、终止与失效

14.1 任何一方需变更家装工地施工合同范本的内容，应以书面方式提出，经双方协商一致后签订补充协议;

14.2 任何一方提出终止家装工地施工合同范本，应以书面方式提出，在双方协商同意后进行工程清算，订立终止家装工地施工合同范本协议书后，可视为本家装工地施工合同范本解除，提出家装工地施工合同范本终止一方应以违约责任进行赔偿;

第十五条 家装工地施工合同范本生效

15.1 本家装工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效，履行完成后自动终止;

15.2 补充协议与本家装工地施工合同范本具有同等的法律效力;

15.3 本家装工地施工合同范本一式 份，甲乙双方各执 份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

单 位 地 址： 单 位 地址：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

基础合同【篇2】

发包方，_________________(以下简称甲方)

承包方，_________________(以下简称乙方)

根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。

一、工程概况，_________________

1、工程名称，_________________

2、工程地点，_________________

3、工程范围，_________________

二、合同工期，_________________

三、承包及结算方式，

1、承包方式，包工包料，包质量、包施工机械及进出场费，包生产安全和文明施工。

2、结算方式，根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为_____________/㎡(含税)。

四、付款方式，乙方设备进场后甲方付进场费_____________万元，完成一半付_____________万元，全部完工后付_____________万元，检测合格后一周内全部付清。

五、质量标准，

1、强夯地基达到设计承载力，_________________P≥150kpa

2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。

六、双方权利与义务，

甲方义务，

(1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。

(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。

(3)提供施工水、电源等辅助工作。

(4)负责协调施工相关周边关系。

乙方义务，

(1)指定为乙方现场代表，负责现场管理，工程签证及与甲方的联络工作。

(2)精心组织施工，做好施工现场的全面管理工作。

(3)负责编制施工方案，确保工程按质按期完工。

(4)负责强夯地基检测中的机械配合。

(5)工程竣工后，20天内整理提交叁套完整的竣工资料。

七、本合同一式肆份，双方各执两份，同具法律效力。

八、未尽事宜，双方协商解决。

发包方(盖章)，_______________________承包方(盖章)，_________________

法定代表人(签字)，_________________法定代表人(签字)，_________________

签订日期，__________________________签订日期，_______________________

基础合同【篇3】

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

工程名称：

工程地址：

签订地点：

一、管桩( )规格、数量、项目单位、工期、总量、造价 进场时间: 年 月 日

二、承包方式 本工程采用重工智静力压桩机，以包工、保质量、包安全的形式包干。施工的水电费由甲方负责外，其它如接桩焊接及焊条，桩机进退、 施打(静压)等全部施工过程所需要设备、辅助材料均由乙方承担。

三、质量要求

工程必须按设计要求《预应力混凝土管桩技术规程》：国家行业标准JGJ—99《建筑施工安全检查标准》。国家省市颁布的有关施工规范和法规 进行施工。保质、保量、保工期完成管桩基础工程施工任务。

四、结算以付款方式

1、工程量计算：以桩入土深度按实结算。合同签订或试桩时付拾万元;以后按施工进度付款;压桩完成办理结算手续，桩机转 场或十日结算工程款(材料按实计)。

2、若乙方代为甲方定桩：根据甲方所讨的额供桩，合同签订付拾万元作为管桩定金。

五、甲方负责

负责清理现场，确保施工工地"三通一平"， 场地不塌陷能满足压桩机施工作业要求;派专职人员常驻工地，及时办理工程签证，配合乙方 现场施工、及时忇调甲方负责范围内事宜;根据施工进度时授付工程款。

六、乙方负责

负责派专业技术人员及工程必用的机械设备按设计图纸要求的极限值进行压桩和配桩;施工质量及安全生产由乙方负责;压桩工程完成后， 提供压桩记录资料一份。

七、其它约定事项

1、如因甲方原因或设计变更图纸，造成进场后或施工过程停工满四天，第五天算起，甲方1000元/日补偿乙方 误工费;并允许停工满十天，补偿全部误工费由乙方安排桩机转场。

2、对于压桩使土层形成挤压，可能给周边建(构)筑物带来轻微影响;或压桩遇到二下障碍物需要清障，因障碍物或场地陷机造成工程桩破碎 (或移位)需要扩基补强，对上述产生的工、料、费均由甲方负责;乙方只能提供相关信息资料。

3、由于乙方施工机械引起的工程质量，工、料、费均由乙方负责(但不包含人力不可抗拒的因素)。

4、本合同一式二份，双方各执一份，如有尽事宜，由双方当事人友好的协调商解决或另补充协议。全同自签订之日起生效，至交讨下道工序及 付清工程款时自行失效。

甲方：

乙方：

年　月　日：

基础合同【篇4】

建筑施工基础承包合同

一、合同背景

本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包方）签署。本合同所述的工程为建筑施工工程的基础施工。本合同旨在确立双方的权利和义务，规范工程施工过程，保证工程安全、质量、进度。

二、合同内容

1. 工程规模

施工工程规模如下：

建筑面积 ：

地上建筑面积：

地下建筑面积：

建筑高度：

地上层数：

地下层数：

2. 工程范围

本合同包括以下工程范围：

（1）地基基础设计与施工

（2）承插钢板桩、预制桩、钢筋混凝土桩、压实灌注桩等基坑支护设施的设计与施工

（3）地下水处理及围护体系的设计与施工

（4）土方工程的开挖和回填

（5）其他与地基基础相关的工程施工内容

3. 工期和交付时间

工期约定如下：

工程开始时间：

工程竣工时间：

4. 工程款支付方式

工程款支付方式如下：

（1）工程款总额：_________万元

（2）工程款分期支付：

第一期：工程开工前支付_____万；

第二期：工程进行到某一阶段完成后支付_____万；

第三期：工程竣工后验收合格，交工前支付____万；

第四期：工程交付使用后，质保期满后支付____万。

5. 质量保证及质量验收

（1）乙方按照设计规范，施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准。

（2）乙方应该在施工前进行安全评估和风险控制，确保操作安全。

（3）交付使用前，甲方应进行工程验收。若工程质量存在问题，乙方应承担相应的责任，并进行改进。如乙方拒不改正，则甲方可以解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

6. 安全保障措施

（1）乙方应严格按照施工规范进行施工，提供充足的安全防护设备，保障施工人员安全。

（2）乙方应具有相应的安全管理制度和安全负责人，不断改进安全管理体系。

（3）若乙方未能充分保证施工安全，造成人员伤亡或财产损失时，由乙方承担相应的赔偿责任。。

7. 版权，知识产权和保密协议

（1）在施工过程中，乙方应本着相互尊重、互利共赢的原则，保护甲方的知识产权和商业秘密。

（2）乙方不得擅自转让相关专利授权和技术许可证，不得泄露甲方及其关联方的商业机密和秘密信息。

（3）若乙方违反相关规定，造成甲方经济损失时，由乙方承担相应的赔偿责任。

8. 解决争议

（1）在工程实施过程中，如果双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。

（2）如无法通过协商解决，则应通过法律途径解决争议。

三、签约及备案

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式____份，双方各保留____份，备案____份。

3、本合同由甲、乙双方自愿签订，具有合法效力。

4、本合同未尽事宜均应按照国家有关法律法规处理。

四、合同变更和解除

1、合同有下列情形之一的，乙方有权请求甲方变更或解除合同，甲方应立即作出决定：

(1) 甲方行使变更权力侵犯乙方合法权益的；

(2) 本合同约定的属于乙方权利、义务范围内的事项发生改变，且该变更会使乙方的权益受损的；

(3) 原本不存在的情况发生，对本合同履行产生严重影响的。

2、本合同有下列情形之一的，乙方有权随时解除合同，并有权获得相应的违约赔偿：

(1) 甲方未依照本合同约定支付工程款项的；

(2) 甲方在合同约定的工期内未能提供必要的空间、设备、材料、信息及其他必需资源，延误工程进度的；

(3) 甲方要求变更合同，承包方无法满足要求的；

(4) 甲方未按照合同约定从事卫生、环保等方面的工作，对承包方的施工造成了严重妨害的；

(5) 其他严重违反合同约定的；

五、合同附件

合同附件包括以下内容：

（1）承包方的资格证明、工程施工许可证和安全生产许可证；

（2）承包方设计、施工方案及技术文件；

（3）承包方人员证书、培训记录和操作规范；

（4）工程进度计划和竣工标准；

（5）工程验收标准及验收范围。

六、合同效力和履行

1、本合同经双方签字盖章后生效，各附有一份原件，均有合同法律效力。

2、本合同的有效期为工程施工期。

3、为了保证工程的顺利进行，甲方和乙方应互相协作，共同遵守本合同各项约定，确保工程安全、质量、进度。如有违反本合同约定的，应承担相应法律责任并具体按照合同规定处理。

基础合同【篇5】

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、甲方工作：

1、消除施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发现有以上事项遗留问题，应负责处理并承担一切费用。

2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部承担。

3、在施工过程中遇有施工场地周围的居民阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。

4、开工前应备全乙方在施工中所需要一切材料。

5、开工前应提供桩基平面图以及桩径尺寸。

6、工程中途停建、缓建应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。

二、乙方工作：

1、组织人员做好各项施工准备工作。

2、按照甲方提供的桩基平面图以及桩径尺寸，严格按照施工图纸和有关操作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明安全施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的情况下，乙方要负责所有材料和工费。

3、施工中如因乙方原因发生工伤事故，由乙方承担经济损失和一切责任。乙方必须提供操作工人的工伤事故保险单，如发现工伤事故保险金额不足或未保，赔偿金由乙方全部负责。

三、合同价款和工程款支付：

1、合同价款根据双方达成的工程单价______________。

2、工程款支付由工程完成进度在_______%以内，甲方应按全额拨付工程款_______%，工程尾款留_______%待工程竣工(桩头)验收后付清。

四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同【篇6】

建筑施工基础承包合同

一、合同的目的和范围

本合同是建筑施工方与承包方之间的基础承包合同，旨在规范双方的权利和义务，确保工程的顺利进行和安全交付。本合同适用于涉及建筑基础施工的所有工程。

二、合同条款

1. 建筑工程施工基本内容

承包方应根据双方协商和施工图纸要求，完成建筑施工的土基础、水泥基础、墙体、地面、地下管道、电气装置、环保等基础设施工作。施工过程中，承包方应确保工程质量，积极采取措施保证工程安全。

2. 施工期限

工程施工期限为_____个月/天（具体工程施工期限双方协商）。承包方应根据施工图纸上的要求，按期完成各项工作，并提前做好施工计划，保证工程进度。

3. 工程质量标准

承包方必须按照国家、地方规定严格执行施工标准和质量要求，保证施工质量。各项工程质量指标应符合建筑质量检测标准，特别是重要结构和安全设施质量，应保证符合国家标准，不能存在问题。

4. 支付方式

本合同的支付方式为按进度支付，验收合格后即按照约定的进度支付工程款。承包方应及时向建筑方提供工程进度和完成情况报告，并配合建筑方开展审查和验收工作。

5. 工程变更和索赔

在工程进行过程中，若需要进行规模和要求的变更，应严格按照程序进行，由双方协商进行补充合同签署，否则将视为无效。若因承包方原因，引起施工延误，建筑方有权要求承包方进行赔偿。

6. 合同履行保证

承包方应严格执行合同，并按时完成各项工作。若承包方未能按照合同规定履行，建筑方有权提出协商 或要求追究承包方责任。同时，承包方也有权要求建筑方按照合同履行，完成支付义务。

7. 不可抗力条款

如果发生自然灾害、政治事件、恐怖活动等导致无法继续施工的情况，双方可以协商解决相应问题。

8. 合同争议解决

如果在合同履行过程中，发生争议，双方应首先通过协商解决，若无法解决，则可适用法律的下列条款，由中华人民共和国有关部门进行仲裁。

三、合同生效

本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。

四、合同解除

1. 双方协商解除：只有在出现无法预料的情况下，影响工程施工，双方可以协商解除合同。

2. 合同违约：承包方如出现严重违约行为，建筑方有权解除合同并要求赔偿。

3. 法院判决：若因合同履行出现争议，建筑方有权向法院提出起诉，通过法院判决解除合同。

五、合同附件

1. 工程计划

2. 工程图纸

3. 工程施工标准

4. 工程验收标准

5. 工程付款计划

以上内容是建筑施工基础承包合同的主要内容，合同内容可以根据具体情况进行相应调整和修改，以达到合同的有效执行和工程质量的保证。同时，双方在签订合同时应注重各项条款的详细说明，明确工程目标和责任义务，确保工程施工的稳定进行。