2023搅拌合同

您是否好奇“搅拌合同”的故事 接下来请阅读。契约的签订主体并不仅仅局限于公民个人或企业之间，合同可以真切的对我们产生益处。凡事都事先签好合同，划分双方的责任和义务，是非常好的一种方式。我相信这篇文章可以打破一些误解或偏见！

搅拌合同 篇1

施工合同

甲方：浙江正方交通建设有限公司申嘉湖杭高速公路练杭段L7项目部 乙方：贾永宏（身份证***）

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《建设工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程实际情况，经双方协商后签订本合同。

第一条总则

1.1、施工工程内容：水泥搅拌桩。其中包括水泥搅拌桩、配合钻芯取样、资料等完成合格产品所必需的一切工序。

1.2、工程施工地点：申嘉湖杭高速公路练杭段L7一工区K35+044～K35+182水泥搅拌桩，约3.7万延米。

1.3、业主与甲方签订的合同中甲方必须履行的义务和责任乙方同样必须履行，甲方受到的约束乙方也同样受到约束。质检站、业主、监理等对甲方的指令、要求乙方必须无条件遵守、执行。

1.4、乙方必须在合同签订之日后3天时间内两台搅拌桩设备进场，7天之内另外一台搅拌桩设备进场。未能在规定时间内进场课以10000元罚金。

第二条工程质量及检验

2.1、乙方必须按照提供的施工图纸、由业主委托的监理单位提出的质量监理细则、设计技术交底、合同文件中的技术规范和国家及交通部现行有关技术规范的要求，配专职工程技术人员进行工程试验、测量放样等工程技术工作。在施工中要精心组织施工，保证工程质量。

2.2、乙方须服从甲方委派的现场质检员管理。乙方未按规范施工或存在隐患质检员有权决定其停工及返工；因此造成的一切损失由乙方承担。

2.3、业主对甲方的各项要求及监理程序乙方同样须遵照执行。

第三条安全施工

3.1、在施工中，乙方施工范围内安全及防护设施由乙方负责，因乙方管理不善，或过失而造成安全、质量事故（包括危及第三者）均由乙方自理，甲方不负任何责任。

第四条工程结算

4.1、本工程为单价合同：水泥搅拌桩5 元/m（本单价为综合单价，已考虑各种因素）。

4.2、以上单价包括乙方为完成该工程项目所有设备费、劳务费、临时工程和利润及合同明示或暗示的所有一切风险，责任和义务等费用。施工用电由甲方免费提供，设备进退场时甲方提供吊机供乙方设备吊装。

4.3、工程结算按乙方完成工程量为准，乙方完成该项工程后甲方在7天之内支付8万元，剩余工程款在甲方在获得该工程业主计量付款后及时付给乙方。

第五条违约责任

5.1、本工程质量等级为优良，乙方施工质量达不到优良工程的必须返工或采取补救措施，由此引发的一切费用由乙方负责，若仍然达不到要求的，甲方有权终止合同，由此引发的一切损失由乙方负责。

第六条工期要求

6.1、本合同全部工程内容于2007年6月5日至2007年7月15日完工。

6.2、乙方未能按时开工或延误工期，由此引起的一切损失由乙方承担。因为甲方原因造成延误，损失由甲方承担。

第七条其他事项

7.1、其他上述未包括事项，均按照相应的业主与甲方签订的条款办理。

7.2、本合同未尽事项，由双方另行协商解决。

第八第争议、合同修订及补充。

8.1、在合同履行过程中，如发生争议，经双方协、商后仍未能取得致意见时，甲乙双方可向金华人民法院起诉。

8.2、本合同如遇有与国家政策、法令、法规发生抵触时，应按国家的有关政策、法令、法规通过协商修订或补充本合同条款内容。

第九条本合同一式贰份，由甲方壹份、乙方壹份。

第十条本合同经双方签字后生效；工程结束、工程款付清后自动失效！

甲方：浙江正方交通建设有限公司申嘉湖杭高速公路练杭段L7项目部 代表：

日期：年月日

乙方：

代表：

日期：年月日

搅拌合同 篇2

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了明确甲、乙双方的权利和义务，本着公平公正、互惠互利的原则，经过双方共同友好协商，达成共识，特签订本合同，具体条件如下：

一、车辆的管理

1、乙方搅拌车人员必须服从甲方管理，必须遵循甲方的相关管理制度，车辆由甲方统一安排，统一调度。

2、乙方在甲方公司内外都是甲方的形象标。乙方工作人员在甲方公司内或在甲方客户的工地上，不得从事任何有损甲方公司形象的'行为。

3、乙方车辆、人员如需外出或其他特殊情况，事先必须证求甲方的同意，否则影响甲方生产而造成的损失由乙方负全部承担。

二、双方责任

1、甲方责任

甲方为乙方提供免费办公场所及食宿，且应及时安排、送达。

2、乙方责任

2.1乙方搅拌车必须服从甲方生产统一调度。

2.2乙方不得损坏甲方公司及工地财产，如有损坏照价赔偿。

2.3乙方车辆燃油费、维修、保养等一切车辆相关开支由乙方负责，与甲方无关。

2.4乙方所提供的搅拌车商业险必须购买100万三责及不计免赔。

三、结算原则及方式

1、目前混凝土搅拌车租赁价格按方计算，每立方价格19元。搅拌车运距限为小池镇范围5公里内，超出5公里甲方补偿乙方1元/方。每车不足12立方的按12立方结算。搅拌车出厂及返厂2小时内按上述结算方式结算。超过2小时后，每小时另加100元燃油费，但发货单必须有工地的超时签收依据（外调必须跟工地协调好）

2、每车每月保底xx方。

3、每月结算方量时，由乙方在每xx月xx日之前与甲方核对上月方量，对清数目后甲方在每月xx日之前付清上月款项给乙方。如甲方未能按照约定在每月xx日前付清乙方上月费用，乙方可以停止向甲方提供搅拌车，且停止后，甲方必须付清乙方的所有应得费用。

四、其他

1、乙方搅拌车运输车每月应有两天的维修保养时间。（但不得影响甲方生产）

2、本站方量以本站4台车为主。

3、合同自签订之日起生效，有效期至20xx年xx月xx日。

4、和协议一式份两份，双方各持一份，经双方签字或盖后生效。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

搅拌合同 篇3

合同编号：

签订时间：年月日签订地点：

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

为了明确甲、乙双方的权利和义务，本着公平公正、互惠互利的原则，经过双方共同友好协商，达成共识，特签订本合同，具体条件如下：

一、车辆的管理

1、乙方搅拌车人员必须服从甲方管理，必须遵循甲方的相关管理制度，车辆由甲方统一安排，统一调度。

2、乙方在甲方公司内外都是甲方的形象标。乙方工作人员在甲方公司内或在甲方客户的工地上，不得从事任何有损甲方公司形象的行为。

3、乙方车辆、人员如需外出或其他特殊情况，事先必须证求甲方的同意，否则影响甲方生产而造成的损失由乙方负全部承担。

二、双方责任

1、甲方责任

甲方为乙方提供免费办公场所及食宿，且应及时安排、送达。

2、乙方责任

2.1乙方搅拌车必须服从甲方生产统一调度。

2.2乙方不得损坏甲方公司及工地财产，如有损坏照价赔偿。

2.3乙方车辆燃油费、维修、保养等一切车辆相关开支由乙方负责，与甲方无关。

2.4乙方所提供的搅拌车商业险必须购买100万三责及不计免赔。

三、结算原则及方式

1、目前混凝土搅拌车租赁价格按方计算，每立方价格19元。搅拌车运距限为小池镇范围5公里内，超出5公里甲方补偿乙方1元/方。每车不足12立方的按12立方结算。搅拌车出厂及返厂2小时内按上述结算方式结算。超过2小时后，每小时另加100元燃油费，但发货单必须有工地的超时签收依据(外调必须跟工地协调好)

2、每车每月保底方。

3、每月结算方量时，由乙方在每月日之前与甲方核对上月方量，对清数目后甲方在每月日之前付清上月款项给乙方。如甲方未能按照约定在每月日前付清乙方上月费用，乙方可以停止向甲方提供搅拌车，且停止后，甲方必须付清乙方的所有应得费用。

四、其他

1、乙方搅拌车运输车每月应有两天的维修保养时间。(但不得影响甲方生产)

2、本站方量以本站4台车为主。

3、合同自签订之日起生效，有效期至年月日。

4、和协议一式份两份，双方各持一份，经双方签字或盖后生效。

单位名称(盖章)单位名称：(盖章)

甲方代表人：乙方代表人：

电话：电话：

签订日期：年月日签订日期：年月日

搅拌合同 篇4

甲方：成都市第三建筑工程公司四川九洲孵化器大楼项目部 乙方：绵阳市涪城区劲松建筑模板租赁站

经协商甲方同意租赁乙方的HZHZ35(I)J-I混凝土搅拌站。 为明确甲乙双方的责任和义务，特制定本合同供双方共同遵守。

一、乙方将HZHZ35(I)J-I混凝土搅拌站一套（不含建筑材料）租赁给甲方，并保证设备的完好和完整性，以满足甲方的要求。

二、混凝土质量由甲、乙双方共同控制，甲方出具混凝土施工配合比，由乙方严格执行，使混凝土顺利输送到具体作业部位。乙方根据施工要求积极配合甲方调整配合比、取样等工作，进场材料及混凝土试块的检验费和送检由甲方负责。工作人员及费用由乙方承担。

三、设备租赁单价：每立方混凝土35元。（此费用中不包含砼送剂、外加剂、减水剂、防水剂、膨胀剂等任何建筑材料）。砼不添加泵送剂（防水砼除外）。

四、结算方式：混凝土量以搅拌站电脑计量为准。每一次浇筑砼的数量必须经甲方签字认可，否则无效。

五、付款方式：签订合同厚，甲方在乙方设备进场后预付壹万元工程款，乙方设备必须于20xx年2月18日前进场，每月25日统计搅拌站的方量，次月25日前结算支付前一个月租赁价款的50％。余款在搅拌站拆除后，一月内付清。

六、由于甲方资金不按时支付，乙方有权停止生产。由于甲方原因停工一月，甲方需向乙方另付超出一个月工期后的设备租赁费近

20xx元/天。

七、进出场由乙方自行负责。

八、乙方负责泵管的拆装、清洗、现场外加剂的投放和相应的配合。

九、乙方进场后，甲方负责提供三通一平，费用由甲方负责。生产用水、电费由甲方负责。

十、甲方负责为乙方提供办公室、库房一间。

十一、乙方提供的设备要保证正常使用，并充分保证甲方的施工进度要求，要做到随要随搅，不能由于设备原因耽误工期24小时，若由于设备原因导致现场工期停工或工期延误，甲方将按20xx元/天予以处罚。

十二、乙方工作人员进入甲方施工现场，必须服从甲方项目部管理人员的指挥。

十三、乙方必须严格遵守国家及施工现场对设备所要求的安全操作规范、规程进行操作。

十四、乙方进入甲方施工现场有义务协调甲方现场安全文明施工相关工作。

十五、绵阳九洲工业园综合楼主体工期为20xx年2月18日到

十六、乙方必须配备两个班次的操作人员，保证任何时间均能打砼。

十七、未尽事宜，双方友好协商解决。

十八、本合同一式四份，签字后生效，双方各二份，本协议终止日期为所有款项全部结清。

甲方：

负责人：

经办人：

年 月

负责人：经办人：年 月乙方： 日 日

搅拌合同 篇5

甲方：_________

乙方：_________

根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_________工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。

一、工程承包范围及内容

二、双方责任

甲方：

1．乙方进场前，做好场地的三通一平。

2．桩位的放验线，施工材料的到位。

3．派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

4．协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

5．协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。

6．负责清除地面及地下障碍物。

7．负责办理暂住手续，并支付相关费用。

乙方：

1．根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。

2．做好施工原始记录。

3．按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。

4．严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。

5．严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。

三、质量标准

按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。

四、综合单价_________。

五、付款及结算方式_________。

本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同

搅拌合同 篇6

水泥搅拌桩施工劳务承包合同

编号 ；

甲方：湖北兴达公司佛山市禅城区紫洞路改建工程项目部

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上经友好协商，甲方将紫洞路改建工程中的水泥搅拌桩施工任务交给乙方施工，为按期、按质、按量完成施工任务，现就有关问题签订如下合同：

一、承包工程范围：佛山市禅成区紫洞路改建工程软基处理指定地段。

二、承包工程内容：按地段划定的水泥施工或施工。

三、承包施工工期：按甲方通知的进场时间和竣工日期要求执行。即年

月日进场开工，竣工时间为年月日，总工期为天。

四、双方职责：

㈠、甲方职责：

1.工程的总体部署、计划调度、质量监控及对业主、设计和监理单位的联系。

2.桩位的放线验线，施工材料的到位。

3.安派施工员现场指导施工，协调解决施工过程中的有关问题。

4.提供生产、技术支持，无偿做好服务工作。

5.保障乙方施工人员的正常生活费借支，组织工程的验收和及时做好结算工作。

㈡、乙方职责：

1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目任务。

2.做好施工原始记录、整理上报计量资料、协助检测验收。

3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方的统一指挥和管理。

4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，甲方不得扣工程款。

5.严格按操作规程施工作业，确保施工安全。施工期间不论发生任何事件或大小事故，一律由乙方自行解决并承担其经济损失，与甲方无关。

五、工程质量标准：

按照现行有关规范及设计图纸要求施工，桩位、桩径、桩长、浆液比重或喷粉用量、搅拌遍数符合验收要求，确保检测验收合格。否则，一切损失乙方自行承担。

六、材料供应及使用保管：

甲方提供的各类施工材料一律由乙方办理签认领用手续，凡进入施工现场物资由乙方派人妥善保管使用并实行昼夜看守，严防损坏、遗失、浪费。否则，按原价值予以赔偿。

七、承包单价及总价款：包用电按元/M计算,不包用电按元/M计

算.完成总延米数乘以相应的承包单价为结算总价款.八、结算办法及付款方式：

1．结算办法：乙方承包的工程项目全部施工完毕且经验收合格后由甲方在30日之内办理书面结算手续并双方签字认定有效。

2．付款方式：每月支付人工费的%做为工人基本生活开支，全部工程完成后支付至70%，待质量监督站检测验收合格后，半年内乙方出具总劳务费收据同时提供现场务工人员工资发放表由甲方支付剩余的30%。否则，甲方有权拒付工程款。

九、其它：

1、本合同未尽事宜由双方另行协商处理。

2、本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力，自签订

之日起生效，至工程款项结清之日止自然失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

签订日期：年月日签订日期：年月日

搅拌合同 篇7

水泥搅拌桩工程清包工承包合同

甲方：湘江大道（铜官港区段）道路工程施工第一标段 乙方：湖南峰华桩基础有限公司

甲方将湘江大道（铜官港区段）道路工程施工第一标段水泥搅拌桩工程委托给乙方施工，本着诚信合作，互惠互利的原则，根据相关法律、法规，双方经友好协商，特签订如下合同，以供双方恪守。

一、工程概况

1、工程名称：湘江大道（铜官港区段）道路工程施工第一标段

2、工程量：为Φ500约26000m水泥搅拌桩的施工（按实结算）。

3、工程承包方式及单价：采用包工不包料、包质量、包安全的形式。其单价 6.5 元/米（空桩同价，包机械设备、人工、住宿、生活等）；施工用电、水泥、自来水由甲方负责。

4、工期：从正式开工之日起30天有效工期。（如工程量增加则另行协商、确定，乙方保证设备于2016年12月6日进场）。

二、双方责任

甲方责任：

1、做好场地的三通一平，保证施工场地的连贯性，如因场地原因造成停工，设备人员停工费用由负责人承担；

2、接通施工用电（75KW）、水源至施工场地，并保证施工用电、用水的连贯性。

3、负责桩顶标高、桩位放点的测量及桩位编号的工作（并提供乙方桩位编号施工图纸）。

4、派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

5、负责清除地面及地下障碍物。

6、施工前甲方务必处理好通讯输电线路、管道等地下隐蔽物，由此造成的损失由甲方负责获取总包单位的赔偿。

7、施工材料水泥按时到位。

乙方责任：

1、根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。施工中将水泥浆搅拌至与地面高度一致,并保证有2台桩机在现场施工，保证满足甲方的进度要求。

2、做好原始施工记录，并索取和保管好各种结算签字凭证。

3、按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。

4、严格把好质量关，服从甲方及工程监理的监督管理。

5、严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，工作时间不得饮酒、不得穿拖鞋进入现场，负责做好所有人员的安全防护用品配置工作，所有安全事故均由乙方自行负责承担。

6、提前三天申报水泥用量，并采取措施保管和使用好甲方提供的水泥，不得浪费、转卖。负责搭设水泥仓库（材料由甲方提供）、负责泥浆池的开挖、负责工完料清场地清。

7、协助甲方搞好测量定位放点工作。

8、须严格遵守国家法律法规，不得发生任何违法事件（如偷盗等）。如有发生将送交公安部门处理。

三、质量标准

按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工，处理后的地基承载力达到≥150kpa，桩孔成梅花桩布置，进入持力层（粉质黏土层）不小于50cm。（试桩不合格由乙方负责，并出资整改至合格）

四、承包款的支付方式

施工完设计全部工程量后双方完成工程量确认，并在10日内支付包干总价款的 70 %，余款待检测验收全部合格后3个月内付清。

本合同具有同等法律效应，自签订之日起生效，至工程款项结清之日止自然失效。

本合同一式贰份甲乙双方各执壹份。

甲 方：

代 表：

签订日期：

乙 方： 代 表： 签订日期：

搅拌合同 篇8

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商根据《中华人民共和国合同法》有关规定在双方共同友好互利互惠的原则下达成以下条款便于甲乙双方共同遵守。

1、乙方为甲方提供型搅拌生产线，装载机、地泵等机械设备和生产员工，员工工资由甲方每月先行垫付。

2、甲方承诺一年保底的生产量：每方按计算，每月不足方按方计算，生产方量以出厂票据与客户签字为准。

3、甲方确保乙方不低于方的生产量。乙方的人工工资，机械维修，油料甲方应每月先行垫付。从第四个月开始甲方应100%的支付给乙方每月的租赁费，以此类推。在工程完工后一个月内，甲方必须一次性支付所欠乙方的余款。甲方如不按时付款给乙方，甲方应支付所欠乙方金额的双倍贷款利息。

4、甲方提供生产场地、水、电和场地基础建设的一切费用。乙方负责设备的进场费，但先由甲方垫付，半年后再分期逐月在机械租赁费用中扣除。

5、乙方生产过程中必须按甲方出具的配合比进行规范生产，确保产品合格，若砼产品到达工地由于施工不当（如：振捣不到位，加生水，不规范砼浇注原因造成的一切质量问题），与乙方无关。

6、生产过程中乙方提供的搅拌站、装载机、地泵等机械的维修及油款乙方负责，此款由甲方先垫付。

7、在生产途中，站、泵，装载机因机械突发事故，（包括堵管）无法避免的，乙方极积协调，尽快恢复生产。造成的一切损失乙方不承担责任。

8、在生产过程中，甲方应配备1-2名普工配合乙方生产，场地卫生，服从乙方的安排。

9、办公用品、票单、实验器材及伙食团厨具由甲方负责提供。

10、生产过程中乙方必须制定相关的规章制度及安全生产措施对员工进行规范管理，如员工在生产中操作不当所发生的安全事故由乙方负责。

11、如合作过程中一方违约，除赔偿对方相应的损失外，还应支付违约金万元。

12、甲方必须负责所在区域内与砼生产、销售有关的一切手续和协调周边关系，如遇一切影响生产的因素，均为甲方负责，与乙方无关。

13、凡履行本合同所发生的或与本合同有关的一切双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，甲乙双方都有权向所在地人民法院起诉，依照有关法律进行裁决。

14、本合同未尽事宜甲乙双方可协商，所作出的补充规定与本合同具有同等法律效力。

15、本协议一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，具有同等法律效应，如有未尽事宜另行商议。

甲方（章）：

甲方代表：

年月日

乙方（章）：

乙方代表：

年月日

搅拌合同 篇9

混凝土搅拌站合作协议书样板

第一章 总则

为了加强混凝土搅拌站之间的合作，提高运营效率，有效降低成本，本协议双方在遵循法律法规、公平公正、互相信任的基础上，特制定本协议。

第二章 协议范围

1. 合作协议的双方为甲方（以下简称"混凝土搅拌站"）和乙方（以下简称"搅拌站公司"）。

2. 本协议所涉及的合作范围为双方共同经营、管理、市场推广、技术支持、装备升级和运营管理等各方面的业务，并通过合作有效提升产业价值。

第三章 合作方式

1. 甲方和乙方应在商业机密保护范围内，以公开、公正、互利互惠的情况下签订合作协议。

2. 双方应在合作中充分发挥自身优势，不断提高市场竞争力，并互相支持与合作。

3. 甲方可根据出资比例，设置合作方式和协作权益，确定乙方的责任和义务，并在合作期间保持长期稳定合作关系。

第四章 合作内容

1. 甲方将为乙方提供技术支持、装备升级和运营管理等援助。

2. 乙方应积极宣扬甲方的品牌、技术和服务，提升市场知名度，并制定合理市场策略，共同推广混凝土搅拌站的产品和服务。

第五章 合作期限

1. 合作期限自协议生效日开始，至双方协议终止或达成其他协议为止。

2. 双方需在协议到期前协商续签合作协议，维持合作关系的长期稳定性和持久性。

第六章 合同终止

1. 合作协议终止条件：甲方或乙方单方面解除合作协议，或者经双方协商一致终止合作协议。

2. 合作协议终止后，双方仍需保密合作过程中的技术和商务秘密，并不得擅自宣传或利用涉密信息。

第七章 违约责任

1. 双方违反协议义务或未按时实施，将承担相应处罚和赔偿负责。乙方在合作协议中所承诺的任何义务，均视为无条件履行。

2. 甲方或乙方违反法律法规的规定，将各自承担法律责任。如需终止合作协议，将按照协议中约定进行解除。

第八章 争议解决

1. 双方因履行合作协议所导致的争议，可以通过协商、调解、仲裁等方式逐步解决。

2. 如经协商、调解、仲裁等方式处理仍无法解决，可向有关行政主管部门申请质量监督机构或诉讼解决。

第九章 其他

1. 本协议若因政策变化、监管要求或合作形势变化等因素，需要进行修订和变更时，需双方协商并签署协议变更书。

2. 协议生效时，各方均应保证在本协议中妥善履行所承担的义务，并按照协议约定的时间和要求履行合同。双方在合作中应保持誠信合作，共同维护好合作关系，达成共赢。

第十章 签署和生效

本协议一式两份。甲乙双方各执一份，自双方签署并加盖公章后生效。

合作协议签署人：

甲方代表/单位：xxxxxx

乙方代表/单位：xxxxxx

日期：xxxx年xx月xx日

搅拌合同 篇10

甲方(承租方)：___________________乙方(出租方)：___________________

甲方因需要租用乙方沥青混凝土搅拌站壹套，为明确双方权利义务，根据《民法典》等有关法律法规之规定，经双方共同协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。

一、设备型号及生产能力、生产质量保证、高压下线电缆线

1、设备名称及型号：___________________玛连尼Mac320型沥青混合料搅拌设备(包括4个50T沥青罐，1个50T重油罐)。

2、生产能力保证：每小时生产混合料不低于240-280吨(在常温情况下，冷骨料含水量3%，各项材料须达到规范要求，严寒情况下除外)。

3、生产质量保证：各型号沥青砼都能达到《甲方施工文件》的规范要求。

4、对于该套设备从配电箱到控制室输电电缆。乙方可提供现有的电缆线给甲方使用，若无法使用，有甲方自行购买并承担费用。

二、设备所有权和使用权

1、乙方拥有设备所有权。

2、甲方仅在租赁期内拥有该设备的使用权，不得出售、转让、抵押或以其他任何方式侵犯设备所有权。

三、作业地点、租赁期及验收

1、甲方作业地点位于_________________________。

2、本合同租期自本合同盖章生效之日起至_____年_____月_____日止(若提前完工则以甲方通知为准)。

3、设备进场后，双方人员共同对设备进行清点，确认设备机况及部件并进行验收。验收完成后，双方当场签字确认《租赁设备进场评价表》，视为乙方的租赁设备符合合同约定。

四、机械在租赁期间的所有维护及维修

该拌和站的日常维护保养由乙方负责并承担维修及配件更换等费用;维修过程中的焊接所需氧气、乙炔等物资由甲方配合完成，乙方不承担费用。

五、机械设备进、退场和用油费用约定

1：甲方负责所需场地的征用、还耕以及与周边的协调工作，并承担其费用，场地使用到乙方退场之日止。

2：场地的要求

(1)设备战地：场地大小与乙方提供的余白地基图纸配套。

(2)场地内供、排水方便，不受外界干扰。

(3)供电：甲方负责设备在安装、调试期和施工期内的正常供电，保证供电的质量和连续性，并承担其费用。

3：设备的进场

(1)甲方负责场地的硬化、基础的浇筑及设备安装地脚丝的加工工作，并承担其费用，场地的硬化及基础的浇筑工作必须在设备进场安装前完成。

(2)设备进场后，双方人员共同对设备进行清点，确认设备机况及部件清单并进

行验收

(3)设备的进场费、运输费、安装费及保险费由乙方承担，甲方可配合协助设备

进场、安装等队伍的选择工作。

4：设备的退场

(1)合同租期届满或生产结束，乙方将设备全部撤离甲方场地，甲方承诺给予乙方撤离的时间应不少于15个日历天，且甲方应确保乙方人员和设备安全撤出甲方场地，不受地方村民的阻挡，若非因乙方原因导致设备无法撤出，则撤场的时间应顺延。

(2)乙方负责设备退场拆卸、运输及保险等费用。

5：在租赁期间的燃烧油由甲方提供，费用由甲方承担，乙方承担导热油及与导热油相关的费用。乙方保证不偷盗甲方的燃料，否则甲方有权移送公安机关处理。

6：甲方需使用其他燃料，设备的改装及恢复等费用由甲方负责，乙方提供必要的配合。

六：机械租赁形式、工程数量及结算方式、租赁款支付方式：

1、租赁形式

本设备采用综合单价租赁的方式，结算方式按每吨合格沥青砼________元(大写：__________________)的单价计收租金。此租赁单价包含为拌合沥青砼所需的机械费、操作手工资、机械辅助用油、设备保险、管理费用等相关费用、

2、结算数量：甲方保证本合同租赁期内总拌合量不得低于26万吨，低于26万吨甲方必须按照26万吨结算;本合同租赁期内总拌合量超过26万吨的，则按照实际拌合沥青料数量乘以单价所得金额结算

3、租赁款结算

1)沥青砼的数量以甲方实际过磅、现场验收数量为准(乙方有权根据拌合设备电子自动称重系统进行校对)，双方对过磅数量共同签字确认。

2)乙方每月25日到甲方经营部核对票据，办理结算手续。

4、支付方式

1)乙方以双方签字的成品料磅单作为结算依据与甲方结算，一月一结(甲方需办理双方共同签字的结算单)，甲方下月15日前支付乙方上月结算租金的80%，剩余20%的租金同次月结算金额的80%一起支付，并以此类推。发票税费由乙方承担;支付方式为银行转账支付(乙方不接受承兑汇票)。

乙方指定收款账户开户行：___________________

户名：___________________

账号：___________________

2)设备退场前7日之内付清余款，否则甲方按未支付的总金额的3%每日支付延迟支付违约金。

甲方：______________乙方：______________